2018年一级建造师《港口和航道》练习试题（精选9篇）
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇1
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
1.规则波的波浪模型试验中，波峰顶点及其邻近的上跨零点通过同一测渡传感器的时间间隔为5s，则每分钟内通过该测波传感器的完整波形为()个。
A.6B.2
C.3D.12
2.某人海河流的A处，其下游河段的水流受潮水影响发生周期性的顺、逆流向变化，A处的卜游河段受潮水影响，仅有水位的周期性升降变化，A处称为该人海河流的()。
A.感潮界B.潮流界
C.潮区界D.滞流点
3.配制港口与航道工程混凝土所采用的普通硅酸盐水泥，其热料中的铝酸三钙含量宜在()范围内。
A.1%～5%B.6%～l2%
C.13%～l9%D.20%～26%
4.重力式码头预制沉箱混凝土设计强度等级为C30，预制场实际统计的混凝土立方体试件抗压强度标准差为3.0MPa，该混凝土施工配制强度为()。
A.38MPaB.36MPa 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.35MPaD.33MPa
5.海水环境中港口与航道工程混凝土的水位变动区是指()。
A.设计高水位至设计低水位间的区域
B.设计高水位至设计低水位减1.0m间的区域
C.设计高水位减1.0m至设计低水位间的区域
D.设计高水位减l.0m至设计低水位减1.0m间的区域
678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
6.有抗冻要求的港口与航道工程混凝土粗骨料中总含泥量的限制值为()。
A.≤0.5%B.≤0.7%
C.≤1.0%D.≤2.0%
7.港口与航道工程混凝土配合比设计中，按耐久性要求，对()有最小值的限制。
A.水泥用量B.用水量
C.水灰比D.细骨料用量
8.港口与航道工程中大体积混凝土构筑物产生温度裂缝的原因是()。
A.外界环境温度变化B.构筑物承受过大外荷载
C.产生温度变形D.温度变形受到约束
9.港口与航道工程大体积混凝土结构不正确的防裂措施是()。
A.增加混凝土的单位水泥用量B.选用线膨胀系数较小的骨料
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.在素混凝土中掺入块石D.适当增加粉煤灰的掺量
10.在港口与航道工程混凝土中掺加聚丙烯纤维，主要作用是提高混凝土的()。
A.抗压强度B.抗冻性
C.抗氯离子渗透性D.抗裂能力
678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
11.某吹填工程在厚为10～15m的淤泥质土层海滩上进行吹填造地，吹填土质为细砂，吹填厚为2～4m，对该陆域的淤泥质土层—般不宜采用()进行加固。
A.堆载预压法B.真空预压法
C.强夯法D.深层水泥搅拌法
12.重力式码头墙后回填土采用陆上施工时，其回填方向()。
A.应由岸侧往墙后方向填筑B.应由墙后往岸侧方向填筑
C.应由墙后及岸侧向中间方向填筑D.无特殊要求
13.高桩码头的接岸结构采用板桩时，回填顺序应符合设计要求，首先应回填()。
A.锚碇结构前的区域B.锚碇结构及板桩墙的中间部位
C.锚碇结构的周围D.板桩墙后的部位
14.《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96)对海水环境混凝土水灰比最大允许值作了规定，其中南方海港钢筋混凝土的水灰比值最小的区域是()。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.大气区B.浪溅区
C.水位变动区D.水下区
15.《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96)中对海水环境钢筋混凝土的保护层最小厚度作了具体规定。混凝±保护层厚度系指()。
A.主筋表面与混凝土表面的最小距离B.箍筋表面与混凝土表面的最小距离
C.主筋中心与混凝土表面的距离D.箍筋中心与混凝土表面的距离 678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
16.在相同的环境和外荷载条件下，顶应力混凝土构件比普通钢筋混凝土构件有许多优点，但不包括()。
A.截面小、跨度大B.具有更强的抗裂能力
C.生产工艺简单D.节省钢材
17.采用先张法张拉钢绞线的最大张拉应力不得超过钢绞线极限抗拉强度标准值的()倍。
A.0.70B.0.75
C.0.80D.10.85
18.重力式码头墙后回填的中粗砂适用()进行加固密实。
A.堆载预压法B.真空预压法
C.深层水泥搅拌法D.振动水冲法
19.在航道工程中，大量采用的土工织物软体排，主要是利用了土工织物的点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频()作用。
A.排水B.隔离
C.防护D.防渗
20.为保证工程的耐久性，港口与航道工程结构混凝土所用水泥的强度等级不得低于()。
A.32.5级B.42.5级
C.52.5级D.42.5R级678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)
21.对海岸港和潮汐作用明显的河口港，设计高水位可采用()。
A.高潮累积频率10%的潮位B.高潮累积频率90%的潮位
C.历时累积频率l%的潮位D.重现期为2年的年极值高水位
E.重现韵为50年的高水位
22.港口工程地质勘察成果中，用于确定淤泥性土分类的指标有()。
A.孔隙比B.含水量
C.粘聚力D.标准贯入试验击数
E.静力触探试验资料
23.配制港口与航道工程混凝土可采用()水泥。
点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
A.硅酸盐B.矿渣硅酸盐
C.火山灰质硅酸盐D.粉煤灰硅酸盐
E.烧黏土质火山灰质硅酸盐
24.港口与航道工程配制混凝土的基本要求有()。
A.强度要符合设计要求
B.耐久性要符合设计要求
C.应满足设计构件的抗裂和限制裂缝宽度的要求
D.应满足施工中对于坍落度损失的要求
E.应经济合理
25.满足施工可操作性要求是混凝土配制的基本要求之一，其含义包括()。
A.流动性B.耐久性
C.可塑性D.易于密实性
E.经济性
678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
26.对重力式码头基床块石的质量要求有()。
A.微风化
B.无严重裂纹
C.呈块状或片状
D.夯实基床块石的饱水抗压强度不低于50MPa 点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
E.不夯实基床块石的饱水抗压强度不低于30MPa
27.土质改良是防治管涌与流沙(土)的基本措施之一，常用的方法有()。
A.注浆法B.高压喷射法
C.搅拌法D.合成法
E.冻结法
28.目前在我国预应力混凝土大直径管桩的生产中采用了()等工艺。
A.高速离心B.振动
C.辊压D.二次振捣
E.真空吸水
29.海港码头钢桩的牺性阳极保护法主要应用于()。
A.大气区B.浪溅区
C.水位变动区D.水下区
E.泥下区
30.钢筋混凝土板桩码头沉桩施工过程中，沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时，可采用()的方法进行调整。
A.调整打桩架侧向斜度B.调整导向架
C.调整导向梁D.修凿桩尖斜度
E.加楔形板桩678学尔森整理“2018年一级建造师《港口与航道》练习试题(1)”，希望对各位考友有所帮助。
第1页：单项选择题第5页：多项选择题第7页：答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合点击【一级建造师学习资料】或打开http:///category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 题意)
1.C2.B3.B 4.C5.D
6.B7.A8.D9.Al0.D
11.Cl2.Bl3.Al4.Bl5.A
16.Cl7.Cl8.Dl9.C20.A
二、多项选择题(共l0题.每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选.所选的每个选项得0.5分)
21.AC22.AB23.ABCD24.ABDE25.ACD
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇2
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30)分。
(一)背景资料
某港区集装箱道路堆场工程，包括堆场工程、道路工程、供电照明通信管道工程和给排水工程，其中堆场工程包括重箱堆场某港区集装箱道路堆场工程，包括堆场工程、道路工程、供电照明通信管道工程和给排水工程，其中堆场工程包括重箱堆场1个、空箱堆场1个和冷藏箱堆场1个，道路堆场总面积75万m2。道路和空箱堆场均为采用抗折强度5.0MPa的砼面层，重箱堆场、冷藏箱堆场的箱条基基础、轮胎吊跑道基础采用C30钢筋砼，其他面层采用抗折强度4.5MPa的砼面层。混凝土由现场搅拌站统一供料。
道路堆场地基由吹填砂和抛石组成，地基处理分别采用强夯、振冲等加固方法加固。设计要求地基加固整平后的承载力为150kPa以上，振冲加固区标准贯入击数N≥15击。
【问题】
1.本工程应划分为几个单位工程，请分别写出。
2.简述港口工程标准贯入试验成果的作用。
3.写出标准贯入试验击数N值的含义。
4.混凝土的施工可操作性包括哪些性能?
5.计算箱条基基础混凝土施工配制强度。(σ=4.5MPa)
【答案】
1.应划分为4个单位工程。其中，堆场工程包括重箱堆场、空箱堆场和冷藏箱堆场3个单位工程;道路工程单独划分为1个单位工程。
2.港口工程标准贯入试验成果的作用为：可根据标准贯入试验击数，结合当地经验确定砂土的密实度、砂土的内摩擦角和一般黏性土的无侧限抗压强度，评价地基强度、土层液化可能性、单桩极限承载力、沉桩可能性和地基加固效果等。
3.标准贯入试验击数N值系指质量为63.5kg的锤，从76cm的高度自由落下，将标准贯入器击人土中30cm时的锤击数。
4.混凝土的施工可操作性包括：混凝土的流动性、可塑性、稳定性和易于密实的性能。
5.箱条基基础混凝土施工配制强度为：fcu,o=fcu,k+1.645б=30+1.645×4.5≈37.4MPa。
(二)背景资料
某吹填工程，吹填区面积2.5km2量，吹填工程量2000万万m3，采用装有钢桩与三缆定位设备的大型绞吸挖泥船直接吹填的施工方式。取土区土质自上而下分别为淤泥、淤泥质粘土、软塑粘土。吹填完成并经浅层处理后，采用真空预压法对吹填区进行加固。施工期间挖泥船施工参数见表2。
【问题】
1.挖泥船采用三缆横挖法施工，其分条宽度如何确定?
2.简述影响挖掘生产率的因素，并计算本工程挖掘淤泥质粘土时的绞刀挖掘系数。(计算结果保留小数点后2位)。
3.绘制真空预压法的施工工艺流程图。
4.本工程真空预压期间应监测哪些主要项目?其沉降稳定标准的控制指标是多少?
【答案】
1.采用三缆横挖法施工时，分条宽度由船的长度和摆动角确定，摆动角宜选70°~90°，最大宽度不宜大于船长的1.4倍。
2.挖掘生产率主要与挖掘的土质、绞刀功率、横移绞车功率等因素有关。
泥泵管路吸输生产率W泵=Q·ρ=9800×20%=1960m3/h;
挖掘生产率W挖=60K×D×T×V=60K×1.5×1.8×15.0=W泵=1960m3/h;
解得本工程挖掘淤泥质粘土时的绞刀挖掘系数K≈0.81。
3.真空预压法的施工工艺流程图为：
铺设砂垫层→打设塑料排水板(或袋装砂井)→铺设排水管系、安装射流泵及出膜装置→挖密封沟→铺膜、覆水→抽气→卸载。
4.本工程真空预压期间应监测的主要项目为：
在应进行真空度、沉降、位移、孔隙水等的观测，膜下真空度应稳定在80kPa以上，以保证效果。
其沉降稳定标准的控制指标是：
实测地面沉降速率连续5~10d平均沉降量小于或等于2mm/d。(三)
背景资料
某工程大体积混凝土浇筑过程耗时8h，自浇筑开始测温。累计168h测温读书曲线如图3。第56h内部温度为56℃，表面温度为30℃;第156h内部温度为41℃，表面温度为29℃。本工程不考虑采用埋置冷却水管降温的方法。
【问题】
1.简述表面温度，内表温差的含义。
2.大体积混凝土施工阶段温控标准包括哪些?根据测温曲线，分析判断本次温控是否满足该标准;如不满足，分析其原因。
3.根据测温曲线，评估温控施工措施的效果，并对其中的不足之处提出改进意见。
4.如对混凝土采用洒水养护，在温控方面应注意什么问题?并说明原因。
【答案】
1.表面温度的含义是：混凝土内部距表面50mm处的混凝土温度;内表温差的含义是：混凝土内部最高温度与同一时刻距表面50mm处的混凝土最低温度之差。
2.大体积混凝土施工阶段温控标准包括：在构件内设置测温系统，采取保温或降温措施，保证结构内部与表面的温差不超过超过25℃(或设计要求值)。
根据测温曲线，可判断本次温控不满足该标准;原因是没有保证结构内部与表面的温差不超过25℃(或设计要求值)。
3.根据测温曲线，可确定温控施工措施的效果不满足规范要求;本工程在不考虑采用埋置冷却水管降温方法的情况下，无法保证结构内部与表面的温差不超过25℃(或设计要求值)，提出的改进意见是混凝土内可设置冷却水管，用冷却水降低混凝土的温升，进而控制混凝土内表温差不超过限值。
4.采用洒水养护，在温控方面应注意的问题为：
(1)混凝土浇筑完毕后应及时养护，养护时间不宜少于14d;
(2)不得采用海水养护;
(3)养护水温度与混凝土表面温度之差不宜大于15℃;
(4)当日平均气温低于5℃时，裸露的混凝土表面不得直接洒水养护，应采用塑料薄膜和保温材料进行保湿、保温养护。
原因为：
(1)保证混凝土的强度及时增长，抵抗内表温差产生的温度应力;
(2)保证混凝土的耐久性;
(3)养护水温与混凝土表面温度之差较大时会增大内表温差，从而增加混凝土的开裂风险;
(4)保温养护是大体积混凝土施工的关键环节之一，主要目的是通过减少混凝土表面的散热，从而降低大体积混凝土内表温差。
(四)背景资料
某疏浚公司经过招投标成功承接某海港进港航道疏浚工程。该航道设计底标高-22.0m，设计底宽250m，设计边坡1:8，航道疏浚段长17km。疏浚土质为粘土，天然密度为1.84t/m3。当地海水天然密度为1.025t/m3。按照合同文件规定，疏浚土外抛到外海指定抛泥区，平均运距18km。
施工开始前，施工单位和业主根据相同的航道浚前水深图计算出疏浚工程量，分别1468.5万万m3和1445.7万万m3。
施工单位选用带艏吹功能的舱容13000m3自航耙吸挖泥船进行挖、运、抛施工，在完成疏浚工程量550万m3距时，业主要求将部分疏浚土吹填到港区指定吹填区，平均运距15km，吹距1.3~2.0km速。挖泥船施工期间的主要施工参数为：轻、重载平均航速30km/h，挖泥装舱时间1.6h，泥舱装载土方量8000m3;施工中挖泥转头及上线时间0.15h，挖泥及抛泥时转头时间0.1h，吹泥的接卡、解离时间0.25h量;挖泥时泥泵流量25200m3/h，吹泥时泥泵流量16200m3/h，吹泥时泥浆平均密度1.23t/m3。疏浚施工期间的时间利用率为70%。
【问题】
1.绘制自航耙吸挖泥船挖、运、吹施工工艺流程图。
2.耙吸挖泥船波浪补偿器压力调节应考虑哪些因素?如何根据土质情况调节波浪补偿器压力?
3.针对本工程疏浚土质，耙吸挖泥船应选用哪种类型耙头?合理的挖泥对地航速应为多少?
4.分别计算本工程耙吸挖泥船外抛和吹填的月(按30d计)生产能力。(计算结果保留整数)。
5.根据《疏浚与吹填工程施工规范》(JTS207-2012)的相关规定，计算本工程双方确认的疏浚工程量。
【答案】
1.自航耙吸挖泥船挖、运、吹施工工艺流程图如下：
2.耙吸挖泥船波浪补偿器压力调节应考虑的因素为：
应根据土质和挖深，调节波浪补偿器的压力，以保持耙头对地有合适的压力。
根据土质情况调节波浪补偿器压力如下：
对软土，应适当调高波浪补偿器的压力，使耙头对地压力减小，对密实的土应适当调低波浪补偿器的压力，使耙头对地压力加大。
3.本工程疏浚土质为粘土，天然密度为1.84t/m3，不属于软黏性土。耙吸挖泥船应选用的耙头类型为：
挖掘较硬黏性土选用“主动挖掘型”耙头加高压冲水。另外，选用“挖掘型”耙头施工时，挖黏性土选用扁齿，挖硬质土耙齿短。
合理的挖泥对地航速应为：黏性土类3.0~4.0kn。
4.外抛平均施工循环运转小时为：18/30+18/30+1.6+0.1+0.15=3.05h;
外抛平均运转时间小时生产率为：8000/3.05≈2623.0m3/h;
本工程耙吸挖泥船外抛的月生产能力为：2623.0×24×70%×30=1321992m3≈132万万m3。
吹泥泥浆浓度ρ=(γm-γw)/(γs-γw)=(1.23-1.025)/(1.84-1.025)≈25.2%.挖运吹平均施工循环运转小时为：15/30+15/30+1.6+8000/(16200×25.2%)+0.25+0.15≈4.96h;
挖运吹平均运转时间小时生产率为：8000/4.96≈1612.9m3/h;
本工程耙吸挖泥船吹填的月生产能力为：1612.9×24×70%×30≈812902m3≈81万万m3。
5.为施工单位和业主根据相同的航道浚前水深图计算出疏浚工程量，分别为1468.5万万m3和1445.7万万m3，计算得：(1468.5-1445.7)/1468.5≈1.6%<2%。
符合规范如下规定：用不同的方法或合同双方分别计算工程土方量时，应采用同一测图计算，两者的差值小于或等于两者中较大值的2%时，其土方量取两者的平均值。
本工程双方确认的疏浚工程量为：(1468.5+1445.7)/2≈1457.1万万m3。(五)
背景资料
某大型海上工程孤立墩混凝土承台施工，其混凝土的配合比(胶凝材料:砂:碎石)为1:1.50:2.50，水胶比为0.40，胶凝材料总用量为444kg/m3。混凝土的初凝时间为1.5h，终凝时间为5.0h，承台的平面尺寸为10m×10m，承台底标高为+1.0m(理论深度基准面，下同)，顶标高为+5.0m，9根直径1.2m的大管桩伸入承台混凝土中2m。
承台施工时桩芯混凝土已提前灌注完成。
施工水域潮汐为规则半日潮，施工日的潮汐表见表5。因承台尺寸较大，施工用非水密模板。采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船，承台混凝土分两次浇筑，第一次浇筑厚度为1.0m，分四层浇筑，自下而上分别为300mm、300mm、200mm、200mm。海上浇筑混凝土要在水位以上进行振捣，在初凝以前底层混凝土不宜背水淹没。
【问题】
1.本承台混凝土的浇筑总量是多少?本承台混凝土的第一次浇筑量是多少?(计算结果保留小数点后2位)。
2.何时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利，并说明原因。
3.通过计算第一次浇筑的底层和顶层混凝土浇筑时间及潮水涨落潮时间，判断所用拌和船的生产能力是否满足要求?
4.为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备胶凝材料、砂、石子、水各多少?(材料的损耗率按5%计，计算结果保留小数点后2位).5.写出提高承台耐久性的主要技术措施。
【答案】
1.本承台混凝土的浇筑总量为：10×10×(5.0-1.0)-9×3.14×(1.2/2)2×2≈379.65m3;
本承台混凝土的第一次浇筑量为：10×10×1-9×3.14×(1.2/2)2×1≈89.83m3。
2.在落潮的过程中，当潮位落至+1.0m(承台底模板刚露出水面)时开始承台混凝土第一次浇筑对赶潮施工最有利。
原因是：此时开始承台混凝土第一次浇筑可供海上混凝土施工的一次可利用时间最长，方便组织施工。
3.计算第一次浇筑底层的时间：
第一次底层浇筑量为：10×10×0.3-9×3.14×(1.2/2)2×0.3≈26.95m3;
混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土所需时间：26.95/50=0.539h;
底层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.539+1.5=2.039h。
根据题干表5，可知潮水从+1.0m落至+0.5m再涨至+1.3m时间为：2.5h。
2.5h>2.039h，所以采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船浇筑第一次底层混凝土是满足题干要求的。
计算第一次浇筑顶层的时间：
第一次顶层浇筑量为：10×10×0.2-9×3.14×(1.2/2)2×0.2≈17.97m3;
混凝土拌和船浇筑第一次顶层混凝土所需时间：17.97/50=0.3594h;
顶层混凝土浇筑时间与混凝土初凝时间的和为：0.3594+1.5=1.8594h。
根据题干表5，可知潮水从+1.3m落至+0.5m再涨至+2.0m时间约为：4.25h。
4.25h>1.8594h，所以采用有效生产能力为50m3/h的混凝土拌和船浇筑第一次顶层混凝土是满足题干要求的。
4.为完成承台第一次混凝土浇筑，拌和船至少需要准备如下：
(1)胶凝材料：444×89.83×(1+5%)≈41878.75kg≈41.88t;
(2)砂：444×1.50×89.83×(1+5%)≈62818.12kg≈62.82t;
(3)石子：444×2.50×89.83×(1+5%)≈104696.87kg≈104.70t;
(4)水：444×0.40×89.83×(1+5%)≈16751.50kg≈16.75t。
5.提高承台耐久性的主要技术措施为：
(1)选用优质的原材料;
(2)按《水运工程混凝土施工规范》的规定，优化混凝土的配合比设计;
(3)精心施工;
(4)防止混凝土结构开裂;
(5)应用高性能混凝土;
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇3
2018年一级建造师考试《工程法规》习题练习(5)
一、选择题
1．下列关于建筑市场诚信行为信息管理的说法中，正确的是（）。A．诚信行为信息由公众投诉记录和行政处罚记录组成
B．企业及从业人员的信用评价结果与资质审批、注册相关联
C．招标投标违法行为记录涉及国家秘密、企业秘密租个人隐私的，不得公开 D．诚信行为信息公布后不能更改
2．建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到（）表彰、奖励所形成的记录。A．建设单位
B．行政主管部门或相关专业部门 C．监理单位 D．公众评价
3．建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由（）所形成的记录。A．合同履行纠纷 B．投诉或诉讼过程 C．工程质量和安全检查 D．行政处罚或行政处理
4．下列关于企业信用档案的表述中，正确的是（）。A．企业的信用档案主要记入不良行为记录
B．企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供
C．企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等
D．企业信用档案信息的公布应征得企业同意
5．下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（）。A．信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供 B．信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等 C．信用档案中的不良行为记录．以建设单位和监理单位提供的信息为准 D．信用档案信息按有关规定向社会公示
6．按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A．串通投标 B．偷工减料
C．未取得资质证书承揽工程 D．出借、转让资质证书
7．按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是（）。A．以他人名义投标
B．允许他人以本单位名义承揽工程 C．违法向他人分包工程 D．转让安全生产许可证
8．根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的（）日内。
http://
A．30 B．20 C．15 D．7 9．建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（）。A．良好行为记录信息的公布期限为5年
B．企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月 C．招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外
D．需要同时在地方和全国公布的不良行为记录．公布期限可以不同 10．建筑市场信用体系的建立。要按照诚信激励和失信惩戒的原则建立诚信奖惩机制,对失信行为特别恶劣的单位和人员，要（）。A．进行诚信法制教育，促其执法、懂法、守法 B．予以行政处罚、经济制裁
C．坚决追究失信者的法律责任，提高失信成本，使失信者得不偿失 D．采用行政、经济、法律和社会舆论等综合治理措施公布、曝光
11．按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的。由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以（）。A．处1000元以上1万元以下罚款 B．撤回资质证书 C．吊销资质证书 D．降低资质等级
12．建筑市场主体的诚信评价,包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）。
A．以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价
B．以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价
C．以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价 D．市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
13．根据《建筑法》及相关法规，下列工程承包的说法中，正确的是（）。A．甲公司刚成立，暂以合作伙伴的企业资质承包工程 B．乙公司具有工程总承包一级资质，可承包各类建设工程
C．具有设计总承包资质的单位可承接相应等级的施工总承包业务
D．具有施丁总承包资质的单位，可从事资质许可范围内相应等级的工程总承包 14．《建筑法》规定．建筑施工企业超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，情节严重的．可（）。A．追究刑事责任 B．予以取缔 C．吊销营业执照 D．吊销资质证书
15．根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如果发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人提供预付款担保的时间应为（）。
http://
A．发包人支付预付款10天前 B．签订合同后10天内
C．发包人支付预付款7天前 D．签订合同后7天内
1-5:BBDCC 6-10:ABDBC 11-12:ABDDC
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇4
2018年一级建造师考试《工程法规》习题
一、单项选择题
1、某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。
A．在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B．由于事先未获得主管部门的批准，属于无效合同 C．自当事人双方签字盖章后即生效
D．自借贷双方办理完抵押登记手续后生效 【参考答案】 D 【答案解析】 不动产类，应当办理抵押登记，抵押合同自登记之日起生效。
2、下列关于保证方式的说法，不正确的是（）。
A．一般保证，是指当事人在保证合同中约定，当债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的保证方式
B．一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任
C．连带保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式
D．连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在要求债务人履行债务后，才能要求保证人承担保证责任 【参考答案】 D 【答案解析】连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人既可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人承担保证责任。
3、根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A．效力不变 B．可变更 C．无效 D．可撤销
【参考答案】 C 【答案解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。
4、某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（）。
A．张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利
B．张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利
C．张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用 D．该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励 【参考答案】 A 【答案解析】著作权分为职务作品和委托作品。本案例中大家必须分清两种关系：第一种是建设单位委托某设计院进行设计，这是一个典型的委托设计工作，设计图纸属于委托作品，其中委托人是建设单位，受托人是设计单位。根据法律规定，委托产品的著作权归属，由合同约定，合同未约定的，著作权归受托人，即设计单位所有。第二种是设计院委派张某完成这一设计任务，这是一个典型的主要利
http://
用法人或者其他组织的物质技术条件，并由法人或者其他组织承担责任的职务作品，则张某享有署名权，著作权归设计院所有。
5、某电信综合楼工程35层，为桩基础剪力墙结构。由A企业总包，甲方认可将设备安装工程分包给B企业（以上企业的资质均符合要求）。工程于2010年3月20日交付使用，2011年5月20夜晚，由于水管破裂漏水，造成了通信设备损坏的巨大损失。按《建设工程质量管理条例》，该损失应当由（）。A．A企业和B企业承担连带责任 B．A企业单独承担 C．B企业单独承担
D．由甲方和B企业共同承担，因为B企业是甲方认可的分包商 【参考答案】 A 【答案解析】总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
6、缺陷责任期从（）起计。A．工程通过竣工验收之日 B．工程提交竣工验收之日 C．工程完工之日
D．工程通过竣工验收并且保修期结束 【参考答案】 A 【答案解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。
7、下列选项中，不属于民事诉讼三大诉讼阶段的是（）。A．一审程序 B．二审程序 C．三审程序 D．执行程序 【参考答案】 C 【答案解析】民事诉讼分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段。并非每个案件都要经过这三个阶段，有的案件一审就终结，有的经过二审终结，有的不需要启动执行程序。但如果案件要经历诉讼全过程，就要按照上述顺序依次进行。
8、仲裁的基本特点不包括（）。A．自愿性 B．专业性 C．公权性 D．保密性
【参考答案】 C 【答案解析】 仲裁的基本特点包括：自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性和裁决在国际上得到承认和执行。
9、关于和解的说法，错误的是（）。
A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书 B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C．和解协议具有强制执行的效力
D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段 【参考答案】 C
http://
【答案解析】 和解协议不具有强制执行力，只相当于签订了一个补充协议。
10、美国甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。
A．将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定 B．不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请 C．将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定
D．审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行 【参考答案】 A 【答案解析】“
一级建造师选择题试题练习 篇5
A.C15
B.C20
C.C25
D.C30
【答案】B P5;C P6
【解析】设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20;P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。
2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。
A.原设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
【答案】A
【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。
3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。
A.桁架结构体系
B.筒体体结构体系
C.框架剪力墙结构体系
D.混合结构体系
【答案】B
【解析】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。
4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。
A.矿渣水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山水泥
D.复合水泥
【答案】B
【解析】高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。
5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。
A.石灰石粉
B.硅灰
C.沸石粉
D.粒化高炉矿渣粉
【答案】A
【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。
6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。
A.强度高
B.密度大
C.耐磨性能好
D.属碱性石材
【答案】D
【解析】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。
7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。
A.板、主粱、次粱
B.板、次粱、主粱
C.次粱、板、主粱
D.主粱、次粱、板
【答案】B
【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
8.关于土方回填施工工艺的说法，错误的是()。
A.土料应尽量采用同类土
B.应从场地最低处开始回填
C.应在相对两侧对称回填
D.虚铺厚度根据含水量确定
【答案】 D
【解析】填土应尽量采用同类土填筑。填土应从场地最低处开始，每层虚铺厚度应根据夯实机械确定。填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
9.下列钢结构防火涂料类别中，不属于按使用厚度进行分类的是()。
A.B类
B.CB类
C.H类
D.N类
【答案】D
【解析】防火涂料按使用厚度可分为CB、B和H三类：
10下列塑料管材料类别中，最适合用作普通建筑雨水管道的是()。
A. FVC-C
B. PP-R
C. FVC-U
D.PEX
【答案】C
【解析】硬聚氯乙烯(PC-U)管应用：用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
11.下列暗龙骨吊顶工序的排序中，正确的是()。
①安装主龙骨②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板
A.①③②④⑤
B.①②③④⑤
C.③①②⑤④
D.③②①④⑤
【答案】C
【解析】暗龙骨吊顶施工施工流程：放线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装副龙骨→安装罩面板→安装压条。
12下列砌体结构墙体裂缝现象中，主要原因不是地基不均匀下沉引起的是()。
A.纵墙两端出现斜裂缝
B.裂缝通过窗口两个对角
C.窗间墙出现水平裂缝
D.窗间墙出现竖向裂缝
【答案】D
【解析】地基不均匀下沉引起的墙体裂缝：
1)在纵墙的两端出现斜裂缝，多数裂缝通过窗口的两个对角
2)在窗间墙的上下对角处成对出现水平裂缝3)在纵墙中央的顶部和底部窗台处出现竖向裂缝，裂缝上宽下窄。
13.下列施工场所中，照明电压不得超过12V的是()。
A.地下车库
B.潮湿场所
C.金属容器内
D.人防工程
【答案】C
【解析】下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
1)隧道人防工程、高温、有导电灰尘比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V。
2)潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。
3)特别潮湿场所、导电良好的地面锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
14.关于招标投标的说法，正确的是()。
A.招标分为公开招标，邀请招标和议标
B.投标人少于三家应重新招标
C.多个法人不可以联合投标
D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人
【答案】B
【解析】投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
15.建设工程的保修期自()之日起计算。
A.施工完成
B.竣工验收合格
C.竣工验收备案
D.工程移交
【答案】B
【解析】保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
16氡是一种无色无味无法察觉的惰性气体，主要从()等材料中析出。
A.大理石
B.油漆涂料
C.复合地板
D.化纤地毯
【答案】A
【解析】水泥、砖、砂、大理石、瓷砖等建筑材料是氡的主要来源，地质断裂带处也会有大量的氡析出。
17.成型钢筋在进场时无需复验的项目是()。
A.抗拉强度
B.弯曲性能
C.伸长率
D.重量偏差
【答案】B
【解析】钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验(成型钢筋进场可不检验弯曲性能)，检验结果应符合相应标准的规定。
18.关于施工现场文明施工的说法，错误的是()。
A.现场宿舍必须设置开启式窗户
B.现场食堂必须办理卫生许可证
C.施工现场必须实行封闭管理
D.施工现场办公区与生括区必须分开设置
【答案】D
【解析】施工现场的施工区域应与办公、生括区划分清晰，但是办公区与生括区可以一起设置。
19.主持编制“项目管理实施规划”的是()。
A.企业管理层
B.企业委托的管理单位
C.项目经理
D.项目技术负责人
【答案】C
【解析】项目管理规划大纲应自组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制，项目管理实施规划应自项目经理组织编制。
20.按新建民用建筑节能管理的要求，可不进行节能性能查验的材料或设备是()。
A.结构材料
B.保温材料
C.制冷系统
D.照明设备
【答案】A
【解析】施工单位应当对进入施工现场的墙体材料保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验，不符合施工图设计文件要求的，不得使用。
1.2017一级建造师工程经济预测练习试题
2.2017一级建造师工程经济练习试题
3.2017年一级建造师工程经济练习试题
4.一级建造师工程经济预测练习试题
5.一级建造师考试工程经济练习试题
6.一级建造师建筑工程定额与预算练习试题
7.2017一级建造师工程经济模拟试题练习
8.2017一级建造师工程经济练习题
9.一级建造师《工程经济》练习题
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇6
1.定额是在合理的劳动组织和使用材料、机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的平均资源数量标准。( )
2.人工幅度差是指在劳动定额中未包括，而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。( )
3.多层建筑6层以内和单层建筑檐高20m以内的垂直运输已综合在建筑工程概念定额内。( )
4.不同步距的分部工程单价是概预算最基本的计价单位。( )
5.施工附加费、施工包干费均属于其他直接费。( )
6.技术措施费是指在特殊条件和特殊环境中施工所采取的技术措施费。( )
7.室内外附墙烟道按房屋自然层计算建筑面积。( )
8.挖湿土采用人工降低地下水位时，干湿土划分界限以实际降低的水位为准。( )
9.附属于柱的牛腿应并入柱身体积内计算。( )
10.综合概算书是由各专业的单项工程概算书所组成。( )
二、填空题(每空1分，共10分)
1.非定额时间包括多余或偶然工作时间、____________及违反劳动纪律时间。
2.劳动定额根据表达方式分为____________和____________两种。
3.工程造价价差是指建设工程所需的人工、设备、材料费等，因____________对工程造价产生的____________。
4.施工预算的编制方法分为____________和____________两种。
5.对于有污染的建设项目，要求环保工程做到“三同时”，即同时____________、同时____________和同时____________。
三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共20分)
1.( )是衡量工人劳动生产率的主要尺度。
A.施工定额
B.劳动定额
C.定额水平
D.施工定额水平
2.材料原价是指生产或供应单位的材料( )。
A.销售价格
B.市场价格
C.信息价格
D.预算价格
3.概算定额中，内墙抹灰按内墙面积，两面抹灰乘以系数( )。
A.1.64
B.1.71
C.1.85
D.1.98
4.给水工程中的取水工程、输水工程等，属于( )。
A.单位工程
B.单项工程
C.分部工程
D.分项工程
5.零星借工是指建设单位向施工单位借用工人，由( )负责管理的零星用工。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
6.层高在( )以内的设备管道层、贮藏室不计算建筑面积。
A.1.1m
B.2.2m
C.3.0m
D.2.5m
7.有柱的雨蓬、车棚、货棚等，按( )计算建筑面积。
A.顶盖水平投影面积
B.顶盖水平投影面积的一半
C.柱外围水平面积
D.柱外围水平面积的一半
8.单层建筑物按如下规定计算建筑面积( )。
A.层高超过2.2m，按一层计算建筑面积
B.不论其高度如何，均按一层计算建筑面积
C.层高6～9m，按1.5倍计算
D.层高9m以上，按1.5倍计算建筑面积
9.平整场地工程量按建筑物外墙外边线每边各加( )以平方米计算。
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.3m
10.一砖半厚的标准砖墙，计算工程量时，墙厚取值为( )mm。
A.370
B.360
C.365
D.355
11.内墙工程量应按( )计算。
A.外边线
B.中心线
C.内边线
D.净长线
12.某砖混工程，有四根边角构造柱，断面尺寸为240×240mm.柱高12m，其工程量为( )m3。
A.2.76
B.3.11
C.3.50
D.3.46
13.综合脚手架定额未综合( )。
A.内外墙砌筑脚手架
B.抹灰脚手架
C.高度在3.6米以上的抹灰脚手架
D.斜道和上料平台
14.砖烟囱、水塔计算工程量时，对孔洞的处理是( )。
A.0.3m2以上扣除
B.0.3m2以下扣除
C.全扣除
D.全不扣除
15.( )按梁板体积之和计算工程量。
A.有梁板
B.无梁板
C.现浇平板
D.井字板
16.装饰工程的满堂脚手架工程量计算中，基本层高度范围是( )。
A.2.2～3.0m
B.3.0～3.3m
C.3.3～3.6m
D.3.6～5.2m
17.普通钢门窗安装，按( )计算工程量。
A.门窗框外围尺寸
B.门窗框中心线尺寸
C.设计门窗洞口面积
D.门窗框净尺寸
18.外墙抹灰工程量按外墙面积乘系数( )计算。
A.1.13
B.1.11
C.1.15
D.1.20
19.顶棚抹灰面积( )。
A.按主墙轴线间面积计算
B.按主墙间的净面积计算
C.扣除柱所占的面积
D.按主墙外围面积计算
20.木窗做外深灰、内奶黄色调合漆，定额按( )套用。
A.三遍子目
B.二遍子目
C.内三遍、外二遍子目分别
D.外三遍、内二遍子目分别
四、多项选择题(在每小题的备选答案中，选出你认为正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题1分，共5分)
1.下列项目中，( )属于施工包干费。
A.冬雨季施工费
B.夜间施工费
C.二次搬运费
D.特殊工程培训费
E.检查试验费
2.建筑安装工程应缴纳的税金有( )。
A.增值税
B.营业税
C.城市建设维护税
D.教育费附加
E.建筑税
3.建筑安装工程有“三算”是指( )。
A.总概算
B.设计概算
C.施工图预算
D.竣工结算
E.竣工决算
4.处理索赔的原则是( )。
A.以合同为依据
B.积累充分的证据资料
C.保护业主利益
D.及时、合理地处理
E.由仲裁机构裁决
5.预算定额中的人工工日消耗量包括( )。
A.基本用工
B.辅助用工
C.法定假日用工
D.人工幅度差
五、简答题(每小题6分，共18分)
1.预算定额的主要作用是什么?
2.简答施工定额和施工定额水平的概念。
3.简述设计概算审查的主要内容。
1.一级建造师建筑工程定额与预算模拟题
2.一级建造师考试工程经济练习试题
3.一级建造师工程经济练习试题
4.一级建造师工程经济预测练习试题
5.一级建造师工程经济练习试题
6.2017一级建造师工程经济预测练习试题
7.一级建造师《建筑工程》考试真题答案
8.2017一级建造师工程经济模拟试题练习
9.一级建造师《工程经济》练习题
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇7
一、单项选择题.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。A．1.0m B．1.1m C．1.2m D．1.3m 【答案】B.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件，其混凝上保护层厚度不应小于（）。A．50mm B．60mm C．70mn D．80mm 【答案】C.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（）A．原建设单位 B．原设计单位 C．原监理单位 D．原施工单位 【答案】B.关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（）。A．水化热较小
B．抗冻性好 C．干缩性较大 D．早期强度高 【答案】A
5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。A．6% B．7%
C．8% D．9% 【答案】D.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。A．25% B．30% C．35% D．40% 【答案】C.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）。A．顺纹方向最小，径向较大，弦向最大 B．顺纹方向最小，弦向较大，径向最大 C．径向最小，顺纹方向较大，弦向最大 D．径向最小，弦向较大，顺纹方向最大 【答案】A.为设计提供依据的试验桩检测，主要确定（）。A．单桩承载力 B．桩身混凝土强度 C．桩身完整性 D．单桩极限承载力 【答案】D.关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是（）。A．宜沿短边方向进行 B．可多点同时浇筑 C．宜从高处开始 D．应采用平板振捣器振捣 【答案】B
案例
（一）背景资料
某高校图书馆工程，地下二层，地上五层，建筑面积约 35000平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为 21 个月。在工程开工前，施工单位按照收集依据、划分施工过程（段）计算劳动量、优化并绘制正式进度计划 图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检 查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图 2 所示。
项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为 4 个月，据此调整的进度 计划通过了总监理工程师的确认。
项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。
管道安装按照计划进度完成后，因甲供电缆电线未按计划进场，导致电缆电线安装工程最早开始 时间推迟了 1 个月，施工单位按规定提出索赔工期 1 个月。
问题：
1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容？ 答： 还应包括的内容：
确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本 1A422021 施工进度计划编制 P223
2.图 2 中，工程总工期是多少？管道安装的总时差和自由时差分别是多少？除工期优化外，进度网络计划的优化目 标还有哪些？
答：(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装修施工工艺使其作业时间缩短为4 个月并通过总监理工程师的确认,因此为 22 个月、2 个月,自由时差是:0 个月。(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。参见 1A422012 P218
3.监理工程师的建议是否合理？网架安装方法还有哪些？网架高空散装法施工的特点还有哪些？
答：(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割 后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。
(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度
4.施工单位提出的工期索赔是否成立？并说明理由。
答：
索赔不成立，甲供电缆电线未按计划进场，属于甲方原因，但是电线电缆安装工作总时差 4 个月，自由时差 4 个月，电线电缆安装工程最早开始时间推迟 1 个月，不影响紧后工作最早开始时间，不影响总工期，所以索赔不成立
背景资料
案例
（二）某新建高层住宅工程，建筑面积 16000 地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二 层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋釆用套筒灌浆连接施工工艺。施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理 PDCA 循环工作方 法持续改进质量工作。监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于 400mm；采用振 动压实机压实 2 遍成活；每天将回填 2～3 层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此 提出整改要求。“后浇带施工专项方案”中确定：模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇 带 10d 后封闭等。监理工程师在检查第 4 层外墙板安装质量时发现：钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了 3 组边长 为 70.7mm 的立方体灌浆料标准养护试件；留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试件；施 工单位选取第 4 层外层板竖缝两侧 11mm 的部位在现场进行水试验，对此要求整改。
问题：
1.写出 PDCA 工作方法内容；其中“A”的工作内容有哪些？
答：
PDCA 工作方法内容 第一步 分析现状，找出存在的问题。第二步，找出并分析产生问题的各种影响因素 第三步 找 出各种原因中的最关键因素。第四步针对主要影响因素，制订计划和措施，提出质量改进的活动计划。第五步执行 所制订的计划和措施。第六步根据计划的要求检查执行的情况。第七步总结经验，巩固成绩，把效果好的纳入各项 标准。第八步提出遗留问题，并将其转入到下一个 PDCA 循环予以解决。A 表示总结再优化。对总结检查的结果进行处理。
2.指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。
3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处？写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第 4 层外墙板施工中的不妥之处？并写出正确做法。装配式混凝土构 XX 钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？
背景资料
案例
（三）某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承 担部分垫资，按月度实际完成工作量的 75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期 为 32 个月。
某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调 查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强 制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00 万元，措施费 20500.00 万元，其他项目费 12800.00 万元，暂列金额 8200.00 元，规费 2470.00 万元，税金 3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201 签订了工程施工总承 包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A 方案成本为 8750.00 万元，功能系数为 0.3；B 方案成本为 8640.00 万元，功能系数为 0.35；C 方案成本为 8525.00 万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程 方法确定了实施方案。
竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：
1、特大暴雨造成停工 7 天，开发商要求总包单位安排 20 人留守现场照管工地，发生费用 5.60 万元。
2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60 万元，要求开发商 承担。
3、工程主体完工 3 个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比 计划延长 2 个月拆除。为此要求开发商支付 2 个月脚手架租赁费 68.00 万元。
4、总包单位要求开发商按照银行同期同类货款利率，支付垫资利息 1142.00 万元。
问题：
1.偿债能力评价还包括哪些指标？
答：
偿债能力评价指标包括 ： 流动比率，速动比率，现金流动负债比率，资产负债率，或有负债比率，已获利息 倍数（利息保障倍数），带息负债比率。
2.对总包合同实施管理的原则有哪些？
3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2 位小数）。双档在工程量清单计价管理中应遵守的枪指向规定还有那些？
4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后三位），并确定选择哪个方案。
5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。
背景资料
案例(四)
一新建工程，地下二层，地上二十层，高度 70m，建筑面积 40000m2，标准层平面为 40m×40m。项 目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确 定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项
目安全生产费用。施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间
等，报项目经理审批同意后实施。项目部在“X 工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措 施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包 括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量 95%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地 面 15cm 然后对重物的平稳性，设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。“在建工程施工防火技术方案”中，对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图 5。图中 立管设计参数为：消防用水量 15L/s，水流速ⅰ＝15m/s；消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工 程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011)提出了整改要求。
问题：
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些？当塔吊起重荷载达到额定起重量 90%以上时，对起重设备和重物的检查项目有哪些？ 安全生产费用还应包括哪些内容？需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？
3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处，并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？
4.节能与能源利用管理中，应分别对哪些用电项设定控制指标？对控制指标定期管理的内容有哪些？
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇8
(1)调查研究和收集资料;
(2)进行项目结构分析;
(3)进行进度计划系统的结构分析;
(4)确定项目的工作编码;
(5)编制各层(各级)进度计划;
(6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;
(7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;
(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。
这个题一有2个考法，第一个考法是首先进行的工作，那肯定是调查研究，跟动态控制一样的东西，即使你没学过也应该猜的出来，第二个考法就是排序，排序的时候一般都是有上面标示蓝色的4个，这4个其实很好记，不用管里面的内容，只要记住2分2编就行了，这里有个很奇妙的规律，只要是出题，上面肯定有这四个，而且肯定是原话，你看2个分析里面是字数少的排在前面，下面2个编里面，也是字数少的排在前面，所以记住2分2编短在前肯定没错。
(二)施工组织总设计的编制通常采用如下程序：
1.收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究;
2.计算主要工种工程的工程量;
3.确定施工的总体部署;
4.拟订施工方案;
5.编制施工总进度计划;
6.编制资源需求量计划;
7.编制施工准备工作计划;
8.施工总平面图设计;
9.计算主要技术经济指标。
应该指出，以上顺序中有些顺序必须这样，不可逆转，如：
(1)拟订施工方案后才可编制施工，总进度计划(因为进度的安排取决于施工的方案);
(2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划(因为资源需求量计划要反映各种资源在时间上的需求)。
但是在以上顺序中也有些顺序应该根据具体项目而定，如确定施工的总体部署和拟订施工方案，两者有紧密的联系，往往可以交叉进行。
书上讲的是4、5、6顺序不能变，肖国祥还加上了第三条总体部署，就这四个只要记住了，那么排序题肯定是没有问题的，这里有一个夸奖你的话可以帮你记住，记死，一辈子都不会忘：
数(部署)你(拟定)度(进度)量(需求量)大!
(三)成本加酬金合同的形式分析：
11年考过这个题目，其实站在承包商的角度上看也是不难记住的
1、成本加固定费用：适用于总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下。如果采用这种合同形式的话，承包商挣的钱已经定死了，虽然估的不准，但是肯定变化不大，不然承包商岂不是亏死了。
2、成本加固定比例费用合同：适用于初期难描述工作范围和性质或者工期紧迫，没法编招标文件。这种合同也就是说连干什么活，干多少全部蒙圈了，如果采用别的形式的话不好讲钱，因为没个数，只能是干的多就多挣点钱，干的少就少挣点，大家都不亏。
3、成本加奖金合同：适用于有个大体的估算指标，这种形式算也不是很准，但是大致的范围已经界定了，如果施工方干的好就多奖点，干的少就少奖点，跟第2条不同的是施工方一点都不蒙圈，干的有劲。
4、最大成本加酬金合同：这一类型就图纸方面是最全的，钱也算的最准，设计深度也够，施工方要做的就是尽最大努力节约成本，所以如果施工方管理到位的话，挣的钱自己就能算出来。
再加一个，事故责任的分类，我一直都觉得我的方法是最好的，只需要记住三个数字就行了，3 1 3 5 1 5 1 1 3表示死人数量3人，10人，30人
1表示伤人数量10人，50人，100人
1表示损失数量1000万，5000万，1亿
上面所有的数字都归于上一个档次的事故，就是说一共四个等级，一般、较大、重大，特大
2018年一级建造师《港口和航道》练习试题 篇9
1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B
解析：（1+8%/4）4-1=8.24% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。
A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率 参考答案：B
解析：斜率最大最陡的最敏感 4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D
解析：转换成表格，累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/（4+5）]=4.44年
5.施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层，等工程量进行审查的方法，属于（）。A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法 参考答案：A 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放，其置存的目的是为了满足()需要。A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理 参考答案：A
解析：交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。
7.2017年某施工企业施工合同收入为2000万元，兼营销售商品混凝土收入为500万元，出租起重机械收入为80万元，代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元，则2017年该企业的营业收入为()万元。A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 参考答案：B 解析：营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。
8.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和()。A.港口费 B.样品费 C.银行手续费 D.采购保管损耗费 参考答案：D
解析：在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式 计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗 9.实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为()。A.项目所在地定额基价中的价格 B.预测的项目建设期的市场价格 C.当时当地的实际价格 D.定额编制时的市场价格 参考答案：C
解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套 取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。
10.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。计算期（年）0 1 2 3 净现金流量（万元）-1000 200 400 800
A.147.52 B.204.12 C.216.37 D.400.00 参考答案：C
解析：-1000+200/（1+6%）+400/(1+6%)2+800/（1+6%）3=216.38 11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是（）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D.宣布此次招标失败,重新组织招标 参考答案:C
解析：招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时 间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。
12.招标方编制工程量清单时有以下工作：①确定项目编码:②研究招标文件，确定清单项目名称：③确定计量单位；④计算工程数量:③确定项目特征,正确的顺序是（）。A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 参考答案：B
解析：分部分项工程项目清单的编制：包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。
13.施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨，运费为400元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为5%，则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为（）元/吨。A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 参考答案：A
解析：材料单价+（原价+运费）*（1+损耗率）*（1+采购保管费率）=（3500+400）*（1+2%）*（1+5%）=4176.9 14.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用 参考答案：B
15.某施工企业2017年的经营业绩为营业收入3000万元，营业成本1800万元,税金及附加180万元，期间费用320万元，投资收益8万元，营业外收入20万元。则该企业2017年的利润总额为()万元。A.908 B.720 C.728 D.700 参考答案：A
解析：营业利润=营业收入-营业成本-期间费用+收益-损失=3000-1800-320+8=888；利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=888+20=908 16.采用ABC分析法实施存货管理时，A类存货的特点是()。A.品种多且应用广 B.品种少但占用资金多 C.品种多但占用资金少 D.数量少且占用资金少 参考答案：B
17.根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用（）。
A.招标人的材料供应商提供的材料单价 B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值 C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D.当时当地市场的材料单价 参考答案：C
解析：—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。
18.某工程采用工程量清单招标，招标人公市的招标控制价为1亿元。中标人的投标价为8000万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元，所有合格投标人的价平均为9200万元，则该中标人的报价浮动率为（）。A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 参考答案:B 解析：招标工程：承包人报价浮动率L =(1-中标价/招标控制价）x100%=1-9100/10000=9% 19.某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给余业带来经济利益的一套设备，在会计核算中应归属的会计要素是（）。A.负债 B.资产 C.费用 D.收入 参考答案：B
20.某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是()。A.概算定额法 B.概算指标法 C.预算单价法 D.类似工程预算法 参考答案：B 21.某技术方案设计年产量为12万吨，已知单位产品的销售价格为700元(含税价格)。单位产品税金为165元，单位可变成本为250元，年固定成本为1500万元，则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是()元/吨。A.540 B.510 C.375 D.290 参考答案：A
解析：0=p*12-（165+250）*12--1500，P=540 22.囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程 参考答案：B 23.能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是()。A.资产负债率 B.权益乘数 C.流动比率 D.产权比率 参考答案：D
解析:产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。
24.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。
A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法 D.劳动生产率比较法 参考答案：C
解析：新技术应用方案的技术经济综合分析方法：简单评分法和加权评分法 25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同。
与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是（）。A.甲投标人自行采购价格 B.4200元/吨 C.预计招标采购价格 D.3650元/吨 参考答案：B
26.按照收付实现制编制的企业财务报表是()。A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 参考答案：C 27.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为()万元。A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B
解析：进口产品增值税额=组成计税价格x增值税率；组成计税价格=到岸价x人民币外汇牌价+进口关税+消费税;进口关税=到岸价x人民币外汇牌价x进口关税。
到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53，关税=到岸价*税率=1852.53*22%=407.56，增值税=（到岸价+关税+消费税）*税率=（1852.53+407.56）*16%=361.61 28.某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是()。A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 参考答案：B
29.某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为()。占合同总价的比例 基准日期价格指数 合同签订时价指数 结算时价格指数 人工 30% 101 103 106 钢筋 20% 101 110 105 混凝土 25% 105 109 115 木材 10% 102 102 105 A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 参考答案：A 解析：1000*15%+1000*0.3*106/101+1000*0.2*105/101+1000*0.25*115/105+1000*0.1*105/102=1050。
30.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。A.总承包服务费 B.现场管理费 C.企业管理费 D.暂列金额 参考答案：A
解析：总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。
31.根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在()中。A.其他项目清单的暂列金额 B.施项目清单的项目特征
C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D.工程量清单编制总说明 参考答案：D
解析：工程量清单编制总说明的工程概况中要对建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等做出描述。其中环境保护要求，是针对施工噪声及材 料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。
32.在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日，其中个别班组可以在0.50工日完成，多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为()工日。A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 参考答案：B
33.某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m³，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m³，因工作面增加土方开控量1600m³，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m³，则应予结算的土方开挖工程量为（）m³。A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 参考答案：D
34.—般情况下竣工结算审查应采用的方法是()。A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查 参考答案：C
解析：除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分 析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。
35.根据(建设工程工程量清单计价规范》，招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和()。A.放坡的坡度系数 B.槽底钎探 C.土壤类别 D.排地表水的方式 参考答案：C
解析：挖沟槽土方项目特征：土壤类别、挖土深度、弃土距离 36.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中，属于资金占用费的是（）。
A.债券代理发行费 B.债券公证费 C.债券发行广告费 D.债券利息 参考答案：D
37,企业某时点所有者权益资本为1000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为()万元。A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 参考答案：B
解析：通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。
38.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。
A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用 C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算
D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 参考答案：C
解析：AB错，该费用是建设单位支出；D错，大型土石方工程费用应计入工程费用的总图运输费用中 39.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m³，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m³，人工、材料、机械费用之和为50元/m³，综合单价确定为80元/m³，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。
A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A
解析：单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目3月份应分摊的间接费用为()万元。项目编号 甲 乙
项目规模（万平方米）2 3 直接费用（万元）800 700 间接费用定额（基数：直接费用）5% 6% A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 参考答案：B
解析：[800*5%/（800*5%+700*6%）]*30=14.63 41.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。
A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作
D.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知 参考答案：D
解析：在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工 作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。42.某工程合同价6000万元，合同约定：工期6个月，预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付，每月再单独支付安全文明施工费50万元，质量保证金按进度款的3%逐月扣留，预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。
A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 参考答案：B 解析：（1000*80%+50）-1000*80%*3%=826 43.有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为（）。A.在相关多项履约义务之间平均分摊 B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C.在相关多项履约义务之间按比例分摊 D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 参考答案：C
解析：对于合同折扣，企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，企业 应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。44.人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。A.改进型 B.双向型 C.节约型 D.牺牲型 参考答案：A
解析：改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能，提高利用 资源的成果或效用（如提高产品的性能、可靠性、寿命、维修性），增加某些用户希望的 功能等，达到提髙产品价值的目的。例如：人防工程，若仅仅考虑战时的隐蔽功能，平时 闲置不用，将需要投人大量的人力、财力予以维护。若在设计时，考虑战时能发挥隐蔽功 能，平时能发挥多种功能，则可将人防工程平时利用为地下商场、地下停车场等。
45.某项目建设期为2年，共向银行借款10000万元，借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为()万元。A.609 B.459 C.450 D.300 参考答案：A
解析：第一年利息：5000/2*6%=150，第二年利息：（5000/2+5000+150）*6%=459，建设期利息=150+459=609 46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法，正确的是()。
A.工程保修期从交付使用之日起算
B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自开始使用之日起算 C.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担
D.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定,但不得低于法定最低保修年限 参考答案：D
解析：A错，应为验收合格之日；B错，应为转移占有之日；C错，应限于承包人原因造成的
47.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费 C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费 参考答案：C 解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。
48.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A.由于水源或电源终端引起的停工时间 B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D.由于材料供应不及时引起的停工时间 参考答案：A
解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。
49.关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（）。A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标
D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大 参考答案：A
50.某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是()。A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C.以定额分部分项工程费乘以系数计算
D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 参考答案：A
解析：分包法计价，在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可 以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。
51.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低 参考答案：B
52.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。
A.为降低投标总价,投标人可以将暂列金额降至零
B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费,税金合计金额上做出优惠
C.开标前投标人来不及修改标书时,可在投标者致函中给出优惠比例,并将优惠后的总价作为新的投标价
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中
参考答案：D
53.某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%)则该工程当月人工费纳算的做法是()。A.不予上调
B.按照通知要求上调10% C.由总监理工程师确定新的单价 D.由发承包双方协商后适当调整 参考答案：A
解析：人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
54.技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是（）。A.经营成本=总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出
C.经营成本=外购原材料、燃料及动力费+折旧费+财务费用+摊销费 D.经营成本=外购原材料费用+利息支出+修理费+其他费用 参考答案：B
解析：经营成本=总成本-折旧-摊销-利息=外购原材料燃料动力费+工资福利费+修理费+其他
55.某施工企业拟租赁一台设备，该设备价格为100万元，寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金，折现率为6%，附加率为3%，则按附加率法计算每年租金为（）万元。A.18 B.22.67 C.25.67 D.36.00 参考答案：C
解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企业年初资产总额为500万元，年末资产总额为540万元，当年总收入为900万元，其中主营业务收入为832万元，则该企业一年中总资产周转率为()次。A.1.80 B.1.73 C.1.60 D.1.54 参考答案：C
解析：总资产周转率=主营业务收入/资产总额=主营业务收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]=832/[（500+540）/2]=1.6 57.根据《建设工程工程清单计价规范》，某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 参考答案：B
58.某项目建设投资为9700万元(其中：建设期贷款利息700万元)，全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 参考答案：D
解析：950/（9700+900）=8.96% 59.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是()。
A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用
B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用 参考答案：B 解析：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
60.关于施工图预算编制内容和要求的说法，正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额
D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：A
二、多项选择题
61.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。A.收回投资收到的现金 B.吸收投资收到的现金 C.收到的税费返还 D.购买商品支付的现金 E.偿还债务支付的现金 参考答案：CD
解析：A投资活动，B筹资活动，E筹资活动
62.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。
A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响 参考答案：ACE
解析：企业的盈利能力只涉及正常的营业状 况。因此，在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：（1)证券买卖等非正常经营项自；(2)已经或将要停止的营业项目；（3)重大事故或法律更改等特别项目；（4)会计准 则或财务制度变更带来的累积影响等因素。
63.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。
A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定 C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动 D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价
E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定
参考答案：ACDE
64.某常规技术方案当折现率为10%时，财务净现值为-360万元：当折现率为8%时，财务净现值为30万元，则关于该方案经济效果评价的说法，正确的有（）。A.内部收益率在8%～9%之间 B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：BD 65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。A.安全文明施工费 B.工程排污费 C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额 参考答案：BD
解析：规费为“五险一金+排污”
66.企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A.企业采购人员基础工资 B.设备联合试运转费 C.设备购买价格 D.设备运杂费 E.设备安装费 参考答案：CDE
67.造成设备无形磨损的原因有（）。A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损
C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备 D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形 参考答案：CD
68.机械台班使用定额的编制内容包括()。A.拟定机械作业的正常施工条件 B.确定机械纯工作一小时的正常生产率 C.拟定机械的停工时间 D.确定机械的利用系数 E.计算机械台班定额 参考答案：ABDE 69.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价项目中风险及其费用的说法，正确的有()。
A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑
B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑 D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定 E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动 参考答案：ABDE
解析：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和 确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整应按合同中“市场价格波动引起的调整” 条款约定执行。
70.技术方案的偿债能力评价指标有()。A.资产负债率 B.投资回收期 C.财务净现值 D.生产能力利用率 E.速动比率 参考答案：AE
71.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。A.施工中可能发生的工程变更的费用
B.总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C.施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用
D.工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E.在高海拔特殊地区施工增加的费用 参考答案：ACD
解析：暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。72.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。A.银行存款增加 B.预付账款增加 C.库存现金减少 D.应收账款增加 E.预收账款减少 参考答案：ABDE
73.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于变更权的说法，正确的有（）。
A.发包人和监理人均可以提出变更
B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出
E.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续
参考答案：AD 解析：B错，未经发包人允许，承包人不得变更；C错，未经发包人许可，监理人不得发出变更；E错，应是发包人而非承包人
74.计算一般纳税人增值税应纳税时，不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。
A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额 D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 参考答案：BCD
解析： 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和 交通运输服务；国务院规定的其他项目。75.技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。A.实物 B.工业产权 C.非专利技术 D.土地使用权 E.股票
参考答案：ABCD
解析：资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。
76.关于施工图预算对建设单位作用的说法，正确的有（）。A.是确定建设项目筹资方案的依据
B.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C.是编制进度计划,统计完成工程量的依据 D.是确定工程招标控制价的依据
E.可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础 参考答案：BDE 解析：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。
77.设备安装工程概算的编制方法有()。A.预算单价法 B.类似工程预算法 C.概算指标法 D.扩大单价法 E.单位估价表法 参考答案：ACD
78.企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。A.留存收益 B.债券筹资 C.优先股筹资 D.普通股筹资 E.应收账款 参考答案：AE
【2018年一级建造师《港口和航道》练习试题】推荐阅读：
2018年一级建造师机电实务考试试题07-12
港口一级建造师挂靠一年价格是多少解析08-15
2018年一级建造师多项选择题得分方法08-27
一级建造师市政试题04-21
一级机电建造师试题04-27