居间服务协议三方

2024-07-09

居间服务协议三方(共9篇)

居间服务协议三方 篇1

本协议书由下列三方于

年 月 日在上海市

区签订: 甲方(出借方):

住所地:

法定代表人或授权代理人: 联系电话:

乙方(借款方):

住所地:

法定代表人:

联系电话:

丙方(居间方):

住所地:

法定代表人:

联系电话:

鉴于:甲乙双方在丙方的居间服务下进行资金出借,为顺利完成资金出借及三方权益,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经三方友好协商,本着诚实信用、互利互惠的原则达成本协议。

一、声明

1、甲乙丙三方在本协议涉及的资金出借以及居间服务所提供的文件、材料、资金信息均为真实、合法、有效的,如一方提供虚假信息,将承担一切法律后果。

2、甲乙丙三方都具有签订和履行本协议所必须的民事权利能力和行为能力,能独立承担民事责任。

3、甲乙丙三方在本协议项下的全部意思表示是真实的。

二、居间服务内容:

1、甲方因公司有闲置资金急需对接借款人,特委托丙方提供资金出借居间服务。乙方有借款需求,特委托丙方提供融资居间服务。

2、丙方根据甲乙双方的委托,并结合甲乙双方的各自实际需求,为甲乙双方的资金出借以及融资提供居间服务。

三、合作内容:

1、甲、乙双方根据丙方的居间活动,进行借款事项的具体谈判、协商,具体借款事项由甲乙双方议定,丙方作为见证方参与该借款项目的全过程。

2、甲乙双方达成的具体借款协议条款仅对甲乙双方有约束力,甲乙之间在履行过程中如发生争议,与丙方无任何关系。

四、借款资金及居间服务费用:

1、甲乙双方就借款事项达成一致,确定出借资金总额为人民币

、借款期限为

、借款利率为。

2、甲特委托丙方通过丙方账户向乙方完成资金出借,丙方从甲方支付的出借资金中扣留

%作为居间服务费用,费用总额为人民币。

五、违约条款

1、甲乙双方在丙方提供居间服务期间,不得私下进行协商、谈判,否则甲乙双方应各自向丙方支付借款总金额20%的违约金。

2、如甲乙双方私下以任何名义达成协议,甲方不仅需向丙方支付协议约定的居间费,还要向丙方支付出借资金总额的20%违约金。

3、在签署本协议后,甲方拒绝付款,甲方应向乙方、丙方各自支付出借资金总额的20%违约金。

六、其它

1.本协议未尽事项,由三方达成补充协议。

2.如因居间服务发生争议,由丙方所在地法院管辖仲裁。3.本协议一式三份,三方各持一份,具有同等效力。(以下无正文)

甲方:

法定代表人或授权代理人:

乙方:

丙方;

居间服务协议三方 篇2

摘要:墨西哥石油工程服务合同模式与其他比较通行的日费、大包、米进制都有不相同,了解墨西哥石油工程服务合同的价格结构对项目运行及居间协议等的相关条款非常重要。本文针对墨西哥石油工程服务项目合同的价格特点和对项目居间协议服务费的影响进行了探讨。

关键词:服务项目合同;价格特点;影响

墨西哥是南美第一大石油生产国和输出国。1936年起,墨西哥合众国议会通过决议,对石油工业实行国有化,将所有私人、外国经营的油田区块所有权收归国有,交由墨西哥国家石油公司(PEMEX)代表国家进行经营,私人不得享有区块的油气资源所有权和收益权,也不得从事油气勘探开发类工程服务。

但自上世纪90年代以来,墨西哥放宽了私人对石油工程服务的限制,斯林贝谢、Weatherfood、贝克休斯等纷纷在墨西哥设立石油工程服务类公司,开发墨西哥石油工程服务市场。特别是近年来,墨西哥没有发现大规模陆上油田,同时老油田产量持续下滑,PEMEX急于通过老油田二次开发提高石油产量,2009年勘探开发方面预算高达194亿,石油工程服务市场前景非常大。了解墨西哥石油工程服务合同的价格结构对项目运行及居间协议等的相关条款非常重要。

一、墨西哥石油工程服务合同的特点

墨西哥的石油工程服务合同的主要特点是:不确定工作量、小包、单价、综合服务合同,具体来说:

1.区块服务、综合服务合同较多。PEMEX认为石油工程服务项目的主要目的是优化和提高采收量,提高采收量是一个综合的、复杂的、整体性系统工程,据此,PEMEX公开招标的的许多项目都不是单项工程服务合同,而是给予承包商一个区块,在这个区块内从事包括地质研究、钻修完井、采油工程和地面建设等等内容的综合作业。一般来说通过若干个阶段的地质研究工作,总包商提交给PEMEX一份包括地球物理、地球化学、岩性分析、油藏工程、开发方案和前景在内的地质综合研究报告。地质综合研究报告中的开发方案被PEMEX批准许可以后,将按照该开发方案中的设计进行相关的钻修完井、采油工程和地面建设的整体开发。整体开发满一定期限,如一年,PEMEX会对该区块的采收率提高和优化情况进行整体的考核和分析,并据此确定承包商业绩及下一个工作年度的工程预算和开发规模。

当然,专项合同如钻井、修井、完井、物探类合同也比较多,运作模式同样是给予承包商一块指定区块,在区块内从事作业。

2.单价服务合同。PEMEX根据《墨西哥公共工程服务法》的要求,把整个石油工程服务项目看做单位工作单元重复和累计的组合体。在招标阶段,PEMEX根据自己的评估和需要,将所有拟分包的工程量都划分为若干个确定的工作单元,工作单元本身不得减少或者增加。投标方擅自增加或者减少工作单元的,标书将被认定为废标。比如,项目工作单元中没有列出“国际动迁费”、“钻井设计”条目,则表明PEMEX不会单独以动迁费或者钻井设计的单元价格支付费用,承包商也不得擅自添加该项目,否则将失去中标资格。项目合同签订以后,报价中的各工作单元将被视为合同价格的一部分,合同执行过程中,将按照工作单元价格乘以实际完成工作单元数量的原则进行结算。

3.小包合同。首先,每一个工作单元都可以视为是一个小包,如:钻井设计I型井7寸基套直井至2000米段——单位:口井、钻井设计IV型井400米定向垂深2000米5寸半基套——单位:口井、地球物理勘探深化第一阶段研究(此处略去标书中深化的具体内容要求)——单位:件、地质研究构造模型的深化研究(此处略去标书中的具体要求)——单位:件、V型井台底座建设——单位:个。第二,每个单元价格都需要按照PEMEX的要求,严格进行单价分析,分解为设备、材料和人员三部分,在设备项下必须列明所用的设备名称、规格、配件名称、规格、设备总价值、单位时间摊销价值、动力情况、油耗情况等;材料项下需列明使用材料的名称、规格、数量;人员项下需列明的参与的人员岗位和职位、数量、单位工资、工作时间。

4.非确定工作量合同。在招标文件中,PEMEX对每一工作单元都有指定的工作数量,但这一指定工作量一般都是虚拟的初期工作计划,仅用于计算承包商的投标价,作为商务标竞标和PEMEX评标授标的标准和依据,与实际执行中的工作量没有直接和必然的关系。举例而言,在商务标投标阶段,各种井型(一般有十至二十种,甚至更多)的指定工作量都较为平均,但是经过钻井试验,实际工作中可能只有两到三种井型使用频率较高。

二、墨西哥石油工程服务合同价格的特点。

由于墨西哥石油工程服务合同的独特模式,在价格方面,也有以下特点与一般的工程服务合同不同。

1.合同价格的确定。投标方确定了工作单元价格以后,把每个工作单元的单价乘以PEMEX在招标文件商务标部分指定工作单元数量,累计相加,即得出工程直接成本价格,该直接成本价格按照PEMEX的标准加上一定的间接费用、财务费用和附加费用,就构成了投标方的投标价。在中标后,该投标价即被认为是合同价格。合同价格往往被分解到若干年的政府财政预算中,称为“初期预算”。

2.价格调整。墨西哥石油工程服务项目的综合性特征,决定了合同的工期一般都比较长。因此根据墨西哥法律,合同签订以后,如果遇有重大的经济形势变更,导致了承包商的成本发生变化,承包商可以向PEMEX申请调整合同价格。一般来说,只有直接费用可以进行价格调整,间接费用不属于价格调整的范围。

同时,对通货膨胀引起的货币贬值,承包商也有权向PEMEX申请价格调整。对于混合报价的合同,墨西哥比索报价部分可以按照墨西哥国家银行公布的数据申请每月调整,而美元报价部分由于指数公布周期比较长,需要按照经济部的数据每年进行调整。

3.付款方式。一般来说,墨西哥石油工程服务合同以月结为基本结算方式,承包商每月三号之前向PEMEX提交发票,PEMEX经审查无误后,30天内付款。对以美元报价和表示的结算发票,PEMEX将按照付款日墨西哥国家银行公布的汇率折算成墨西哥比索比索后付给承包商。

4.增值税。根据墨西哥税法,承包商提交给PEMEX的结算发票应分为两部分:完成工程量价格加15%的增值税。15%的增值税必须与工程价格在同一张发票上显示。增值税部分可以进销相抵。

三、在审查居间协议价格条款时应着重审查的要点。

在与非墨西哥国籍的居间方签订墨西哥石油工程服务项目的项目居间协议、且居间报酬与石油工程服务项目的价格有关联时,应注意以下几点:

1.居间报酬尽量与合同结算价格挂钩、设立不同居间报酬费率和最高限额。由于墨西哥公共工程服务合同价格并不必然是实际工作量的价格,实际工作量价格可能与合同价格差别很大。居间报酬的计算基数的设计应尽可能的与实际收款额、收款进度挂钩,降低承包商的风险。同时,对于合同价格或初期预算比较接近项目实际价格或者初期预算比较高的项目,一般应以项目合同价格或初期预算为基础设立一个居间报酬的最高限额。对于初期预算比较低,但后期工作量可能比较充足的项目,则应尽量使用不同的居间费率确定报酬,调动居间方的积极性。

2.居间报酬的计算基数应明确排除增值税。由于增值税只是用于墨西哥国家税务机关控制本国国内商品交易和流转的税种和手段,并不构成承包商的实际收入,同时外国纳税人提供的发票中增值税部分不能抵扣在墨西哥的销项税,故对外国居间方支付居间报酬时应将增值税排除在计算基数外,居间合同中对居间报酬的支付条款仅表述为“居间报酬为承包商向业主提交发票金额的**%”,是不严密也不合理的。

3.选择适当的结算货币和方式避免或减少汇率风险对项目成本的影响。由于PEMEX对承包商的结算完全以本地货币比索支付,即使使用了美元报价,最终的结算金额也需要以墨西哥比索支付。同时,受经济危机的影响,墨西哥比索贬值幅度非常大,2007年7月份,1美元约折合10.7799墨西哥比索,到2009年7月13日,1美元约折合13.7052比索i,贬值幅度高达27%。在签署居间协议时,应尽量避免以美元结算或者直接规定由居间方承担汇率风险。

资产交易居间服务协议 篇3

甲方(委托人): 法定代表人:

地址: 邮编: 电话: 电子邮件:

乙方(居间人):XX资产管理公司 负责人:

地址: 邮编: 电话: 电子邮件

甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章,签订本协议,共同遵照执行。

1、甲方因获知乙方能够提供资产交易相关信息并协助甲方完成资产转让/收购,现委托乙方寻找、介绍资产收购/转让方,而乙方亦获知甲方的上述意愿。

2、甲乙双方共同确认:甲方同意委托乙方寻找、介绍资产收购/转让方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同并严格履行,以达到双方目的。

3、双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商订立合同条款,共同恪守履行。

4、标的资产情况:

5、委托事项

(1)甲方委托乙方寻找或介绍资产收购/转让方,乙方接受甲方委托。

(2)乙方应尽力为甲方寻找或介绍资产收购/转让方,并尽可能促成收购/转让方与甲方签订资产收购/转让合同,甲方委托乙方协助资产转让/收购的数额为不低于/高于 元人民币。

6、乙方的义务

(1)乙方必须向甲方提供关于资产收购/转让方的有关信息,内容包括但不限于收购/转让方的工商营业执照复印件、现有主要资产情况,主要负责人信息,乙方有义务协助甲方对收购/转让方进行实地考察。

(2)乙方承诺向甲方提供的关于资产收购/转让方的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

(3)乙方应保证资产收购/转让方及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则,视为乙方提供信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

(4)乙方在甲方与资产收购/转让方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的审慎和诚实义务,促成资产收购/转让方与甲方签订资产买卖合同。

7、甲方义务

(1)甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和资产收购/转让方进行合同谈判。

(2)如果居间成功,则由甲方全面履行和资产收购/转让方所签订的资产买卖合同。甲方因履行资产买卖合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

(3)如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

8、居间报酬、费用及支付方式

(1)若乙方促成有收购/转让意向的第三方与甲方签署资产交易金额符合本协议第5条第2款约定条件的资产转让/收购合同,甲方应向乙方支付资产交易金额的 %作为乙方佣金,此佣金的有关税款及居间费用由乙方自行承担。甲方应在资产交易协议签订之日起五个工作日内支付佣金。除本条规定的佣金外,乙方不得向甲方索取任何形式的报酬。

(2)若乙方未能促成有收购/转让意向的第三方与甲方签署资产交易合同,乙方无权要求甲方支付佣金或任何形式的居间费用。

9、本协议签订后,甲方不得再委托第三人代理或居间从事本项交易。

10、违约责任。若甲方未能按时支付佣金,则自应支付之日起,每逾期一天,按未支付金额的万分之三向乙方支付逾期付款违约金。

11、保密

甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料预以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容,但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。否则需要承担对方因此而造成的一切直接损失以及间接损失(包括律师费等诉讼相关费用)。

12、双方承诺

(1)乙方应本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供优质的服务;(2)甲方为所提供的一切资料负责,并保证其真实性、完整性和合法性;(3)甲方不应要求乙方做出有违强国家和行业法律、法规的事情。

13、协议的生效

本协议一式肆份,双方各执贰份。本协议经甲方乙方签字、盖章后生效。

14、争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律约束,本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商方式解决,协商不成时,任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(以下无正文)(本页为合同签署页,无正文)

甲方(公章):

法定代表人(或委托代理人):

年 月 日

乙方(公章):

居间服务协议融资合作煤矿 篇4

企业法人(以下简称甲方):西乌珠穆沁旗金正矿业有限责任公司

地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗宝日格斯台苏木

法定代表人:马同春

居间人(以下简称乙方):

住所:

身份证号码:

鉴于:

1.甲方因开采区建设、整合周边煤矿等业务的需要,急需增加运转资金,拟委托乙方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

2.鉴于甲乙双方进一步确认:甲方愿意委托乙方为其筹建的 金正煤矿项目寻找、介绍出资方,乙方愿意接受委托,双方愿意签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。

鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方为甲方提供居间服务事宜达成以下协议,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

一、居间服务内容

甲方决定委托乙方为 金正煤矿项目融资提供寻找出资方并促成交易的居间服务。乙方同意为金正煤矿项目融资提供居间服务。

二、甲方声明、保证与承诺如下:

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出

任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

5、甲方具备签署及履行本协议的权利能力与行为能力(具体合作协议由甲方和出资方签订)。

6、甲、乙双方履行本协议项下的义务与其依据的其它协议或文件所履行的义务不相冲突,与我国法律、法规有关的行政规章也无任何抵触。

三、乙方的义务

1、通过乙方在各行业的丰富网络及资源,为甲方物色符合其要求的融资条件的公司、机构或个人(以下简称“出资方”),并实现双方与出资方的前期接触和相互了解。

2、在合适时安排甲与出资方的会面。乙方应陪同甲、乙双方与出资方的初次会面,必要时乙方应根据甲方的要求,参与同出资方的会晤及磋商等工作。

3、作为甲方与出资方之间的桥梁,促进甲方与出资方之间的沟通和谈判,直至交易的最终达成与履行。

4、未经甲方事先书面同意,乙方不得将本协议的具体内容向第三方泄露;也并不得将本协议履行过程中所获取的对方任何信息向本协议居间业务直接相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用。

四、甲方的义务

1、根据乙方的要求及谈判进展的需要,及时向乙方提供与煤矿项目有关的资料、信息及融资条件等,以便于乙方为甲方物色合适的出资方。

2、如果在甲方与出资方初次会面之日起24个月内(如果乙方在甲方与出资方初次会面后仍继续提供居间服务的,则该24个月的期限的起始日为乙方停止居间服务日),甲方与出资方就煤矿项目的融资交易签订了相关交易协议或其他相同性质的文件(以下简称“本项目交易协议”)的,则甲方认可该交易系源于乙方所提供的服务达成的,甲方承诺知会乙方有关交易的进展细节并按照本协议

相关条款向乙方支付居间服务费。

本款所指的融资交易包括以下情形:

1)出资人对甲方进行出资;

2)甲方以金正煤矿项目作为贷款抵押。

3、就本协议而言,如果签订金正煤矿项目融资交易协议的一方系乙方引进的出资方的控股股东、董事、高级管理人员及其亲属,以及上述主题所控制的附属公司、联营公司及关联公司,而另一方面为甲方的股东、董事、高级管理人员及亲属,以及上述上述主体所控制的附属公司、联营公司及关联公司,则该本融资交易协议视同为甲方与出资方签订,甲方承诺知会乙方有关交易的进展细节并按照本协议相关条款向乙方支付居间服务费。

4、未经乙方事先书面同意,甲方不得将本协议的具体内容向第三方泄露;并不得将本协议履行过程中所获取的对方信息(任何一方在本协议签署之前已经合法掌握的信息或属于公共领域的信息除外)向本协议居间业务直接相关人员之外的任何人或第三方泄露或非因履行本协议而使用。

五、收费标准及支付方式

1、甲方同意,如果甲方与出资方签署本项目交易协议并实际履行,则甲方同意按下列标准向乙方支付居间服务费:

1)本项目融资的资金以战略投资人实际投资金正煤矿项目,甲方以金正煤矿项目抵押给出资方进行实际操作,甲方同意按本项目实际融资的10%(税后)支付乙方居间服务费。

2、支付方式为现金。

3、上述居间服务费应按交易资金实际达到甲方指定账户的时间节点进行支付。

4、支付时间为实际到帐日的2个工作日内支付。

六、违约责任

1、如甲方与乙方联系的受让方私下成交的,乙方仍有权按照本合同约定的金额从甲方取得佣金。

2、甲方未如约支付乙方居间服务费,此费用直接转为甲方对居间人的借款(即此合同转为借贷合同效应)。

3、甲方未支付居间服务费,居间方可要求甲方按应付全部居间服务费的3倍支付违约金,且委托方愿意放弃所有违约金过高的相关抗辩权。

七、合同权利义务的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

八、其他约定

1、甲方有权在与乙方及其引荐的出资方进行接触和磋商的同时不得与其它居间人及出资方进行融资磋商及签署任何形式的协议。

2、本协议的任何变更,均以书面形式为准。

3、本协议产生的任何争议,由双方协商解决。协商不成时双方同意在本协议签订地人民法院诉讼解决(二审仍在本辖区相应法院)。

4、本协议自双方签字并盖章之日起生效,一经签署即对双方产生约束力。

5、本协议一式六份,各执二份,均具有同等法律效力。

企业法人(以下简称甲方):

地址:

法定代表人:

居间人(以下简称乙方):居间人:

住所:住 所:

身份证号码:身份证号码:

企业债券居间服务协议书 篇5

委托人(甲方):新华信托投资股份有限公司

居间人(乙方):

经国家亿元企业债券,并由等金融机构组成的承销团负责承销该企业债券。

本着有利于本期债券发行销售的目的,委托人与居间人在平等协商、互惠互利的基础上,就乙方为甲方寻求并推荐购买该企业债券客户的有关事宜达成以下协议:

一、居间服务的企业债券名称、期限、利率及金额:

1、债券名称:年

2、期限:

3到期一次还本;

4、居间购买债券金额:面值人民币(¥。上述各项企业债券要素以本期企业债券发行公告为准。

二、居间方式:

(一)由乙方寻求企业债券购买客户,并向甲方推荐及报告。

(二)甲方在对乙方推荐的客户进行必要的考察后,如认为乙方推荐的客户符合企业债券购买人的资格和条件的,由甲方与乙方推荐的客户直接签订《企业债券购销合同》。

3-1

(三)乙方应当就甲方与其推荐的客户签订《企业债券购销协议》提供必要的协助。

三、甲方确认:

(一)在同等条件下,甲方将优先与乙方推荐的客户签订《企业债券购销合同》。

(二)乙方如促成《企业债券购销合同》的签订与成立,并协助其推荐的客户及时、足额地履行《企业债券购销合同》规定的义务,甲方将根据上述居间金额的‰向乙方支付居间服务费,金额为人民币万元整(¥万元整)。

(三)上述居间服务费在甲方收到主承销商支付的承销费用后三个工作日内支付,划入乙方指定的以下收款账户:

户名:

账号:

开户行:

四、乙方同意在收到甲方支付的居间服务费后三个工作日内,向甲方出具正式发票。

五、乙方故意隐瞒与订立《企业债券购销合同》有关的重要事实或者提供虚假情况,损害甲方利益的,不得要求甲方支付报酬并应承担损害赔偿责任。

六、乙方居间活动的所有费用,由乙方自行负担。乙方如未促成《企业债券购销合同》签订并成立的,不得要求甲方支付报酬。

七、本协议传真件同样具有法律效力。

八、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后正式生效,具有同等法律效力。

甲方:新华信托投资股份有限公司(盖章)

法定代表人或授权代理人(签名):

乙方:(盖章)

法定代表人或授权代理人(签名):

公司股权转让居间服务协议书 篇6

甲方:四川华泰实业(集团)有限责任公司(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等相关法规,本着平等、互利的原则。为了确保乙方的基本利益,经甲、乙双方友好协商,就双流县黄甲镇340亩土地的转让事宜,达成如下协议。

一、甲方凭任乙方担任该地块股权转让的居间顾问。

二、居间费用:按确保甲方300万元/亩底价计算,其超出底价部分的价差做为乙方的居间服务费用(不含提高容积率的费用和解决发票问题的费用)。

三、居间服务费的支付:在该地块的股权转让成功后,甲方按照土地股权转让费回收的比例同比支付。如果乙方为甲方争取到更优惠的条件,甲方可一次性付清。

四、甲方应积极支持乙方的工作,密切一切配合乙方做好土地股权转让的事宜,提供购买方需要的一切法律文件。

五、违约责任:土地股权转让成功后,甲、乙双方任何一方如不执行该居间服务协议,即视为违约。违约方除赔偿应付的居间费用外,还应承担股权转让总金额5%的违约金。

六、保密条款:甲、乙双方就本协议条款,以及在双方

合作过程中所知悉的对方的秘密,双方必须承担保密的义务。否则,按违约责任的条款处理。

七、协议有效期:本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效,协议条款执行完毕自动失效。

八、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,协商不成可交由当地合同仲裁委员会仲裁,也可向当地人民法院提起诉讼。

九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:乙方:

法人代表:法人代表:

二手房买卖居间三方合同 篇7

出售方(甲方): 联系电话: 身份证号: 购买方(乙方): 联系电话: 身份证号: 居间方(丙方):修水县和家房产中介有限公司 联系系电话:*** 公司地址:修水县义宁镇盛和佳苑1楼19号铺 营业执照: 第一条:依据国家有关法律、法规和省、市、县房地产有关政策之规定,甲、乙、丙三方在自愿、平等、协商一致的基础上,就丙方接受甲、乙双方的委托。并完成房屋买卖委托服务事项,特订立本合同。

第二条:甲方出售房产坐落于,户型为,建筑面积为平方米(以房产证面积为准),现已依法取得房产证、土地证、契税票、(证齐全)所有权人为 拥有,房产证号为 此房为,丙方已带乙方查看该房产,乙为对该房产情况已充分了解,并同意买此房产。

第三条:甲、乙双方经丙方介绍,确认该房成交总价为(人民币大写)(¥ 元)在交易过程中,凡涉及本次交易前期该房产的产权、房内非正常事件和财务纠纷所有问题,均由甲方承担责任。本次交易过户环节中涉及的所有税费全由乙方承担。乙方需要办理购房按揭贷款环节的费用由乙方承,本房个人所得税由乙方承担。

第四条:乙方同意在签订本合同时支付购房定金(人民币大写),以示乙方诚心购买此房产,乙方在 年 月 日前支付购房首付款含定金人民币,余款 ,甲、乙双方同意由丙方协助乙方向银行申请按揭贷款方式支付给甲方。

第五条:甲、乙双方在约定在本合同签定之日起,银行按揭货款审批下来后五日内配合丙方到有关部门办理房屋产权过户变更登记手续,并在银行发放贷款后五日内将物业管理费、水、电费等费用结清,将房屋连同锁匙一起交付给乙方使用。

第六条:双方商定,如甲方违约,甲方同意双倍支付乙方定金,如乙方违约,不得要求甲方退还所交定金,如甲方或乙方违约,违约方承担甲乙双方应付丙方的合同上规定的标准拥金2%为违约金。如丙方原因造成对甲方或乙方违约,丙方应按甲方或乙方合同上规定的标准拥金的2%违约金,给甲方或乙方。

第七条:甲、乙、丙三方在履行本合同的过程中若发生争议,由三方共同协商解决,协商不成的,可以直接向本县人民法院予以诉讼。

第八条:甲方和丙方约定中介佣金为人民币,乙方和丙方约定中介费为人民币。

丙方在为甲乙双方签订买卖合同后,甲方收到乙方首付款时丙方收取中介佣金,如超过五日,违约方同意以每日应付的中介佣金的10%作为给丙方的违约金。丙方收到中介佣金后应积极办理好所有手续。

第九条:保证本人银行无违约,如有上述问题全由乙方承担

甲保证本套房产共有人均同意出售本房产,如有上述问题全由甲方承担。

第十条:本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

第十一条:本合同自甲、乙双方签字之日起生效。第十二条:本合同一式参份,甲、乙、三方各执一份。

甲方(签章): 乙方(签章): 甲方代理人:

项目居间协议居间合同 篇8

联系地址:

联系电话:

乙方(居间人):

联系地址:

联系电话:

甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就中国食品谷食品药品检验检测中心实验室设施采购项目(以下称该项目),引荐甲方和该项目的建设单位接触洽谈,向甲方提供关于该项目的重要信息,并最终促成甲方与该项目采购人签订该项目的承包合同。

2、“居间成功”是指甲方与该项目采购人就该项目签订书面的项目承包合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等采购人要求提供的相关资料;负责履行该项目采购人组织的投标活动。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和该项目采购人所签订的承包合同。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 5‰向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该项目的信息,协助甲方对该项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

4、乙方负责促成该项目中标的相关关系处理,并承担相关费用。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为项目承包合同金额的 20%。

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的采购人签订该项目承包合同后,该项目采购人每次付款给甲方到账后的三个工作日内,按照相应付款比例付给乙方。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

六、合同终止

1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、甲方在本项目投标过程中,法人授权委托书需按照乙方指定的人员进行授权;除此之外的投标书内容,乙方不得干涉。

3、本项目投标保证金由乙方缴纳,甲方给乙方开具收款收据,中标后转为项目履约保证金,履约完成后,由甲方退还给乙方;如若不中标,甲方应在该项目招标代理公司退还保证金后的三个工作日内退还给乙方。

4、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

合同签订地:

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人

法定代表人 或委托代理人:

或委托代理人:

****年**月**日

工程居间协议协议书 篇9

在社会发展不断提速的今天,协议使用的频率越来越高,协议具有法律效力,确立某种法律关系。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编为大家整理的工程居间协议协议书7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程居间协议协议书 篇1

甲方(委托人):xxx

联系地址:xxx

联系电话:xxx

乙方(居间人):xxx

联系地址:xxx

联系电话:xxx

甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 ‰向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止

1、本合同签字生效后,如果至xxxx年x月x日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

合同签订地:

甲方:(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx

法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx

xxxx年x月x日

工程居间协议协议书 篇2

甲方(委托人):XX

联系地址:XXXXXXXX

联系电话:XXXXXX

乙方(居间人):XX

联系地址:XXXXXX

联系电话:XXXXXXXX

甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依等价有偿,互惠互利,平等自愿诚信合作的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就珠海机场土石方工程与业主接洽,并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方(以实际工程量为准)。每立方保证15.5元,(以扣除居间费用)。

二:乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠,如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、资金证明,营业执照等相关资料;负责和承建单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

1、居间成功后,甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币(税后)。

2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用:

第一次:以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方XX万元人民币。

余款按每三个月付一次,甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方,乙方收取甲方的居间服务费不开发票,不承担任何税费及其它手续费。

五、居间费用的承担

1、如乙方提供的工程信息不真实,造成甲方所发生的实际费用由乙方承担,如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

六、保密事项

1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,提交合同签订地仲裁委员会仲裁,或直接向当地人民法院诉讼解决。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效,甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

合同签订地:XXXX

甲方(盖章):XX

乙方(盖章):XX

法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

法定代表人或委托代理人:XXXX年XX月XX日

工程居间协议协议书 篇3

甲方(委托人):xxx

联系地址:xxx

乙方(居间人):xxx

联系地址:xxx

联系电话:xxx

甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双

方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与 签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,并保证提供的资料真实有效;甲方负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

1、本项目居间费用为工程合同金额(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)的 %作为酬金。

2、居间成功后,在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内,按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。当整个工程项目安装并调试完毕,通过项目验收阶段后即可支付乙方全部的居间费用(原按质保金支付比例的部分甲方不予扣留)。

3、甲方以转帐的方式支付到乙方指定账户。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方全部自行承担居间活动费用。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

七、合同终止

1、本合同签字生效后,如果至日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:

合同签订地:

合同签订日:

工程居间协议协议书 篇4

甲方(居间人): xxx

身份证号码:xxxx

联系地址:xxxx

乙方(委托人):xxx

法人代表:xxx

联系地址:xxx

身份证号码:xxx

联系电话:xxx

根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

一、委托事项

1、(以下称“建设单位”)将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修工程(以下简称“该工程项目”)经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年x月x日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。

2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。

3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。

二、甲方责任和义务

1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。

2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到

建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

三、乙方责任和义务

1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。

2、乙方应按该工程项目施工合同金额的 %向甲方支付保底居间报酬。

3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。

4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。

五、居间费用的承担

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。

六、违约责任

居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

八、合同生效与终止

1、本合同自签字签署之日起生效;

2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则合同自动终止;

3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;

4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、其他事项

1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:xxx 乙方:xxx

xxxx年x月x日

工程居间协议协议书 篇5

甲方(居间人):xxx

身份证号码:xxx

联系地址:xxx

乙方(委托人):xxx

联系地址:xxx

联系电话:xxx

根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

一、委托事项

1、)拟将其xxxx项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。

2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

二、甲方责任和义务

1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。

2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

三、乙方责任和义务

1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。

3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。

六、违约责任

居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的`争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

八、合同生效与终止

1、本合同自签字签署之日起生效,

2、如果至月日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。

4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、其他事项

1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:xxx 乙方:xxx

xxxx年 x月 x日

工程居间协议协议书 篇6

甲方(居间人):XX

身份证号码:(XXXXXXXXXXXX)

联系地址:XXXXXX

乙方(委托人):XX

联系地址:XXXXXXXX

联系电话:XXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:

一、委托事项

1、开发公司(以下称“建设单位”)拟将其XYZ项目的工程(以下简称“该工程项目”)对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务,并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。

2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。

3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。

二、甲方责任和义务

1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件,并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通,全力配合乙方制定合理有效的投标文件,尽最大努力帮助乙方逐步入围,直至最后中标,签订工程合同。

2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。

三、乙方责任和义务

1、乙方应按照建设单位的要求,提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料;

2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。

3、如果居间成功,则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

4、如果居间成功,乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。

5、如果居间成功,则乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。

6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联络运作等全部费用。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。

2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的XX%向甲支付保底居间报酬;当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后,如毛利润的XX%超过前述保底居间报酬金额时,则乙方还应向甲方支付该超额部分。

3、居间成功后,乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的XX%;余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。

4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意承担部分但总额不超过元的居间费用。

六、违约责任

居间成功后,如果乙方未按本合同第四条第3款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。

七、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。

八、合同生效与终止

1、本合同自签字签署之日起生效

2、如果至XXXX年XX月XX日,甲方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则本合同自动终止。

4、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

九、其他事项

1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

甲方:XX

乙方:XX

XXXX年XX月XX日

工程居间协议协议书 篇7

甲方:

乙方:

乙方委托甲方策划中介XXXXX(XXXX)一级公路建设工程(一标段)K000+000至K000+000施工项目,经友好协商,签定如下协议,共同严格履行。

一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况,寻找可靠关系,联络乙方同项目单位领导见面,并从中策划,帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。

二、中介成功,合同签定之日,乙方付给甲方中介费(项目合同金)额XX%;项目施工单位预付乙方工程款5日内,乙方再付给甲方中介费XX%。

三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担,甲方该不负责。

四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议,乙方不能按协议规定按时支付中介费用,同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。

五、此协议一式两份,从签定之日起生效。未尽事项,另行协商。若有争议,提请XXXX市中级人民法院仲裁。

上一篇:合作协议委托单位下一篇:物业工程部空调专业作业指导书