建筑工程合作协议免费

建筑工程合作协议免费（精选15篇）

建筑工程合作协议免费 篇1

（免费合作模式）

甲方：

乙方：湖北领袖广告传媒有限公司

乙方授权甲方为领袖传媒DM广告项目在 地区指定执行代理单位，双方本着互利共赢的合作原则，并遵照以下条款签订本合同：

一、甲方的权利和义务

1.甲方享有领袖其它项目的优先代理运营权。

2.甲方不得在合同规定区域之外，开办DM刊物运营投递业务，如涉及区域外业务需经书面同意。3.甲方必须保证所运营投递的DM广告刊物严格按照《中华人民共和国广告法》及相关的法律、法规。4.甲方应严格审查客户的广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容，予以修改或拒绝刊登，甲方发布的广告出现法律问题，应由甲方承担法律责任。为避免出现相关问题，可以查阅《领袖DM广告》广告手续验收标准（附件001）

5.甲方所出DM杂志每年不少于六期，报纸不少于12期。

6.甲方每期刊物应该给乙方预留固定版面，供乙方无偿使用；或者不预留版面，但需将每期刊物印刷业务交由乙方印制，乙方保证同等纸张规格质量所供印刷价格低于市场价格或者等同于市场价格，但不高于市场价格。

A、杂志预留版面为封底整版或封二整版加内页一版任选其一。B、报纸预留版面为首版二分之一版任意位置。

7.甲方应在每期出刊后，邮寄10份至乙方，刊物用于乙方存档，并递交相关管理机构进行刊物备案。

如果刊物是报纸，可每个月合并邮寄一次。

8.甲方不得向第三方泄露乙方所提供给甲方的经营模式、商业秘密及有相关的公司资质文件等。9.甲方刊物所拟定名称，需经乙方书面同意并进行标准刊头版面设计，方可使用。

二、乙方的权利和义务

1.乙方为甲方提供合法完善的相关手续和资质证明文件。

2.乙方有义务协助甲方进行前期的刊物规划，并制定结合当地市场的全案资料及前期版式设计等工作。3.乙方有权利对甲方的运营活动进行监督并提供相关的业务运营指导。

4.乙方不承担甲方所在地发生的所有债权债务，由此而产生的任何经济问题由甲方负责承担。5.在授权区域内三个月没有开展DM运营出版业务，乙方有权取消甲方的代理权。

6.未经乙方书面同意，甲方不得将经营代理权利全部或部分转让给第三方，否则，乙方有权终止合同。7.为确保甲方高效地开发市场，乙方应保证及时对自身项目进行创新并开发新的增值项目。

三、免费合作、代理期限

1.甲方愿意在签订本合同时一次性支付信誉保证金￥1000.00元整（合作中止后无息退还甲方）。2.合同有效期内，乙方不向甲方收取任何相关的管理费、业务赢利提成、品牌使用等费用。3.代理期限为1年，自合同签订日起计算。

四、免责协议、合同终止

1、因国家政策法规调整而影响刊号资质文件的使用时，双方互不承担责任。

2、甲乙双方任意一方遭受严重亏损而无力或无法继续经营，本合同自动终止。

3、本合同提前解除或期满终止后，甲方以“领袖广告传媒有限公司”名义进行的DM刊物出版及其它的广告业务经营权终止，并归还乙方提供的资质文件印章证书等。

4、合同到期后，甲方未在期满前两个月提交申请书，合同期满之日时本合同自动终止。

五、合同备案

1、本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方签名盖章之日起生效。

六、其它

1、免费代理合作单位、机构须是有广告业务运营资质的公司或者个体工作室单位。

甲方(盖章)：

营业执照注册号 ：

企业法人：

电话：

地址：

日期：

****年**月**日

乙方(盖章)：湖北领袖广告传媒有限公司

付款账户：4367 4228 7251 0136 519 开户银行：建行武汉雄楚支行

电话：027-87785211

地址：湖北武汉雄楚大道489号领秀城2—A－17F 签订日期：

建筑工程合作协议免费 篇2

根据协议, 巴斯夫将为朗诗提供一揽子系统解决方案, 包括墙体和屋顶的保温产品及系统Neopor、Finestone (凡士能) 和Elastrospray CH, 以及环保内外墙涂料NORBIN诺缤TM, 以及地坪系统、防水系统和PCI (配施易) 瓷砖粘贴系统。

谢远建表示:“朗诗与巴斯夫秉持共同的绿色人居价值观, 我们可以充分利用各自的优势, 加深双方在新型建筑材料和节能环保新产品、新技术方面的合作, 努力实现企业经济效益、社会效益、环境效益共赢的目标。”

“巴斯夫根据各地的气候条件以及朗诗的具体需求提供创新的产品和解决方案, 全力支持朗诗集团开发低碳住宅, 打造更出色的住宅产品, 为改善人们生活的舒适度以及减少中国的碳排放贡献力量。”郑大庆说。

朗诗是全国领先的以绿色建筑、技术服务和物业经营为核心业务的地产专业集团公司。作为气候组织成员, 朗诗集团致力于低碳人居的开发, 活跃于长江流域地带。目前, 朗诗集团开发的19个项目 (总建筑面积超过2百万平方米) 中, 地源热泵等可再生能源成为了主要的能源, 建筑综合节能率高达80%, 综合保温性能4倍于普通住宅, 为节能和减碳作出巨大贡献。巴斯夫的保温解决方案已经为朗诗在南京、上海、无锡、杭州、苏州、常州、绍兴、武汉和成都等地的项目作出贡献, 如上海的朗诗绿岛。

巴斯夫参与了中国各地多个领先的建筑节能项目, 包括既有建筑改造和新建筑。在2010年世博会期间, 通过优化建筑围护结构, 采用创新隔热材料Neopor的巴斯夫Finestone凡士能) 解决方案助力城市最佳实践区的汉堡馆成为一座名符其实的节能“被动房”。

建筑工程合作协议 2 篇3

甲方：江东江西网架工程有限公司甲方代表：

中山分公司

乙方：

经甲乙双方友好协商，本着友好合作的原则，对“大信海岸综合办公楼电梯钢结构工程”项目特制定本协议，以资共同遵守执行。

一、甲方同意乙方在甲方公司下进行（大信海岸综合办公楼电梯钢结构工程）建筑工程的经营，乙方在此期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏，经济纠纷及工程任务由乙方自行承揽。

二、甲方有权对工程任何要求，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方义务提供该工程项目部印章用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。

六、乙方经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行《建筑施工安全管理》的规定和有关综合治理的管理条例；严格按照建筑工程的相关规定施工、用工，依法办理所聘员工各种人身意外保险手续，特殊工程要持证上岗。凡是由于乙方的管理失误而造成的一切安全事故责任损失和经济纠纷均由乙方负全部责任。

七、为规范施工现场的管理，乙方经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、乙方对本工程的一切质量问题、安全问题全部负责，与甲方无关。

九、乙方对本工程的一切债权、债务负全部责任，与甲方无关。

十、甲方与建设单位签署的合同、协议、文件等，乙方无条件的确认、履行。

十一、乙方不得肢解工程进行分包、转包、不得私自雕刻甲方印章。

十二、甲方提取的管理费用：按工程合同总造价的1%，支付方式为随着工程进度，按已完成的工程量及时支付。

十三、本协议经甲方签字、盖章，乙方签字后生效。合作期满，双方债权债务结清以及乙方结清以甲方名义在外的债务后自动失效。

十四、工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十五、本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。

十六、本协议未尽事宜双方另行协商解决，但不得与本协议相冲突。

甲方代表（签字盖章）：乙方代表（签字）：

签订时间：年月日签订时间：年月日

为明确甲方与乙方的责任和义务，经甲方与乙方充分协商，一致同意就乙方在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行（黄宏亭、黄宽亭、黄亮亭车间一、二三工程）建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方名义自主经营、独立核算、自负盈亏，经济纠纷及工程任务由乙方自行承揽。

二、合作期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、协议期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照 国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方义务提供该工程项目部印章用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行《建筑施工安全管理》的规定和有关综合治理的管理条例；严格按照建筑工程的相关规定施工、用工，依法办理所聘员工各种人身意外保险手续，特殊工程要持证上岗。凡是由于乙方的管理失误而造成的一切安全事故责任损失和经济纠纷均由乙方负全部责任。

七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、挂靠期间暂定为__2014__年，即__2014__年___2__月___20__日起至工程完工。

九、甲方提取的管理费用：按工程合同总造价的1%，支付方式为随着工程进度，按已完成的工程量及时支付。

十、本协议双方签名盖章后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十一、工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十二、本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。

十三、本协议一式四份，双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

工程合作协议 篇4

甲方：王宜

乙方：

甲、乙双方根据对中化泉州石化项目的了解经双方友好协商，在平等自愿协商一致的原则下，就中化泉州石化项目的安装配套的土建工程投标运作及施工等事宜达成以下协议：

1、甲、乙双方在本项目中精诚合作，共同努力做好各项工作，务必中标一个人民币叁仟万左右的一个安装配套的土建工程并施工完成，在工程施工过程中创优秀精品工程。

2、本工程的利润分配或股份占有待工程中标后根据工程综合单价及各项费用分析从新商定并签订补充协议。

3、在甲方工程前期投标运作中，全面负责本工程的投标工作，如跟总包方及业主的沟通协调工作，标书的编制及投标过程中费用的合理安排使用等，务必中标一个人民币叁仟万左右的土建工程，乙方配合标书编制。

4、乙方出资人民币陆拾万元整，交于甲方作为本工程前期投标合作资金，本合作资金计入本工程成本中，在本协议签订后一周内乙方将合作资金汇入甲方账户，账户名：王宜，开户银行：中国建设银行惠安县新东街支行，账号：4340 6218 3017 3666，甲方在收到乙方合作资金同时开出收款收据，甲方如投标运做中不能中标必须无条件退还乙方的合作资金，投标过程的所有费用及损失由甲方全部承担。

5、本工程施工过程中甲方负责于业主及总包方的协调工作及费用谈判，乙方负责本工程的全面施工管理，经营管理。本工程如出现安全、质量事故及因其它施工原因引起的事故和罚款由乙方全面承担因此造成的损失也由乙方全面承担。

6、甲、乙双方对本协议的内容承担对外得保密的义务和责任，双方也应为因履行本合作协议而悉知对方的秘密做保密责任和义务，如因泄密造成的损失由泄密方全部承担。

7、双方可对本协议未尽事宜签订补充协议，并与合作协议具有同等的法律效力。

8、双方分歧不能协商时，可在本项目所在地的法院提起诉讼。

9、本合作协议壹式肆份，各执两份。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

工程资质挂靠合作协议 篇5

甲方：

乙方：身份证号：

乙方以甲方名义承包淮安地区居配及其相关工程，经双方协商，达成如下协议：

一、协议期限：日至日

二、乙方以甲方名义承接淮安地区居配及其相关工程，甲方提供相应的资质资料及业务资料，出具授权委托书，并配合乙方和项目业主签约。

三、甲方定期或不定期向乙方传达业务经营信息及所涉及的相关法律法规，公司的规章制度，乙方必须严格履行。甲方有权监督乙方的经营活动，并有权制止乙方的违规违法等行为。

四、甲方指定专人与乙方保持工作联系，并及时提供业务、生产等服务。

五、乙方负责承建工程的所有事宜。严格按照廉政建设相关规定执行并按甲方的规章制度管理，塑造和维护甲方的企业形象和利益，承担由此引起的一切经济、法律责任，并负责善后。

六、乙方承接的项目，具备开票条件的由乙方向项目业主开具发票，所取得的工程款应及时解缴甲方，甲方在扣除乙方应缴的各种税费及工程管理费后，应及时全额拨付给乙方。工程管理费按开票金额的6%计算。所有税金子由乙方自行承担，在取款时内扣。乙方必须向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

七、严格执行甲方安全施工的相关规定和制度，发生安全事故和其它非正常损害事件时，乙方必须及时处理，并由乙方承担一切经济责任和法律责任。

八、乙方如违反上述协议，例如第五条和第七条相关规定时，并需乙方承担经济责任时，先按双方签订的抵押合同中规定的抵押数额承担经济赔偿责任，对超出部分由双方协商解决。

九、本协议履行中，发生争议时，应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。未尽事宜，双方可再行商议。如有变更，经双方协商同意另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

十、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：（代表）

建筑工程合作协议免费 篇6

河南省驻马店市政府常务会议日前研究决定, 为有效解决驻马店市中心城区内居民装修装饰、小型基建等产生的零星建筑垃圾无处倾倒的问题, 采取政府购买服务的方式, 免费为市中心城区内广大居民清运零星建筑垃圾。

为切实做好建筑垃圾清运工作, 驻马店市环卫处从下属单位协调17名成员, 配备转运车4台、铲车2台, 成立了建筑垃圾清运队。在报纸上刊登了《零星建筑垃圾免费清运服务公告》, 印宣传页1500张, 张贴在各垃圾中转站及其他合适位置。

据悉, 驻马店市中心城区 (东至中原大道、西至铜山大道、南至汝河大道、北至洪河大道) 辖区内广大居民在产生零星建筑垃圾时, 可以拨打驻马店市城建服务热线, 建筑垃圾清运队将上门提供免费服务。 (摘自中国建材数字报)

装饰工程合作协议 篇7

甲方：重庆港赢装饰工程有限公司 办公注册地址：

法定代表人： 联系电话：

乙方：广州市美星装饰设计有限公司成都分公司 办公注册地址：

法定代表人： 联系电话：

甲乙双方合作就共同承建协信集团 在重庆市范围内开发所有地产房屋室内 装修工程事宜，经协商达成如下协议：

一、工程项目基本情况

1、工程名称： 装修工程（以下简称工程）

2、发包人：重庆协信控股集团城市建设发展有限公司

3、工程地点：

4、装修工期： 日历天

5、工程造价： 元（中标价），最终以甲方与协信集团办理结算书所确认的工程总造价为准。

6、承包范围：以甲方与协信集团所签订的《 项目装修工程合同》的承包范围为准。

二、合作原则

甲乙双方并共同投资、共同管理，共同盈利等原则，经双方友协商决定共同成立项目部，共同成立项目专用帐户，由乙方现金出资伍百万作为项目启动资金，用于项目装修工程所需的原、辅材料采购和人工工资以及组建项目部等。由甲方负责管理装修项目专用账户，乙方有权随时查阅项目专用账户，甲方承

诺保证工程项目所需的资金需要，乙方投入五百万项目启动资金后，如在项目实施过程中，出现资金缺口，由甲方负责筹集，并承担相应责任；且双方约定：所有工程项目前期投标费用及签订主合同所交纳的保证金、工程合同总额10%的向协信购买房屋的款项不在专用帐户项目启动资金中支付，由甲方自行负责垫资支付。

三、投资款管理及利润分配

1.甲乙双方约定：本合同签订后，以甲方现成的农业银行重庆大世界分理的账户作为本项目工程专用账户（以下简称专用账户）。甲乙双方明确项目专用账户后，甲乙双方出资、协信集团支付的工程进度款以及其他与项目有关的款项都必须直接划入该专用账户。甲乙双方任何一方都不得单方面销户、变更在专用账户银行的预留印鉴，抽逃专用账户内的资金，如有违背则视为严重违约。

2.签订合同当日，乙方即支付定金五十万元（如合同签订后，因乙方原因要求解除合同，甲方有权没收定金；如因甲方原因不能进场正常施工（30天内），乙方有权要求解除合同并要求甲方双倍返还定金。

3.合同签订后，甲乙双方承诺在 日内双方共同前往项目现场与业主方和土建总承包协调开工前准备工作，乙方承诺在进场前（最迟在 月 日前将投资款余额肆佰伍拾万足额打入共管账户，若乙方未按期出资，每日按违约金额千分之五支付违约金，若造成工程停工、窝工的等，则视乙方严重违约。

4.工程完工，经竣工验收合格，发包方全额付清工程款后（除开装修质保金款项），扣除工程建设成本及税金后的剩余部分按股权比例分配享有利润（向发包方购买总工程款10%的房屋，应在甲方所得利润中扣除出，甲方

同意自身购买，如甲方所购住宅房款大于甲方应分配的利润，甲方应当向乙方进行补差）。

5.双方明确约定：工程投标过程中所需垫付的投标保证金和签订工程合同所需垫付的履约保证金以及与协信集团主合同约定的工程造价总额10%的购房款，上述款项由甲方垫付，不计入工程成本。

6、工程完工后，该工程建设所获工程款，扣除本工程建设成本、相关工程税费后，剩余部分按以下利润分配约定进行分配。

(1)、甲方享有该项目扣除工程建设成本、税费后利润的60 %（含工程质保金），乙方享有该项目扣除工程建设成本、税费后利润的40%（含工程质保金）；甲方承诺：如工程项目前期报价及后期收款等因素造成项目出现亏损，甲方自愿全额承担本项目所产生的亏损（但因项目施工过程中的综合原因造成亏损的除外），乙方不承担上述项目亏损所产生的经济损失。

（2）、双方从（4）、特别说明：甲方依据与协信集团所签订的工程合同约定向协信集团订购工程款总额10%的房屋的款项由甲方承担，不纳入工程成本范畴，甲方基于本工程所订购的房屋归甲方所有。

四、财务管理

1、甲方全权负责项目工程资金的管理，项目账目及资金计划由双方共同审定、编制使用，该专用账户为甲乙双方确认的向协信集团收取工程款项的唯一有效账户。

2、上述账户为对外支付材料款、人工费等款项唯一有效账户，因本工程建设所支付的款项，必须通过本账户转账方式进行支付，否则不能进入工程成本。工程建设所必须的现金开支从专用账户经甲乙双方共同审定签字（甲方签字代表为：、乙方签字代表为：）同意后方可转帐至甲乙双方指定的私人帐户，再提取现金后支付相关费用。

3、甲乙双方各指派财务人员一名，有权对本工程建设所收支的各项费用的账薄进行查阅。

4、工程建设过程中，双方不得擅自向协信集团收取工程款；双方不得另行通知协信集团转款至非共管帐号、提取现金或者以其他形式收取款项；否则视为严重违约。

五、施工管理

1、甲乙双方共同组建项目部，项目部设经理一名，承担项目实施过程全部组织管理责任，由乙方委派，负责项目部的全面工作，项目部设副经理一名，由甲方委派。项目部的其他管理人员由项目部经理聘任，项目部人员配置、工资经双方共同审定后方可计入本工程建设成本。

2、乙方全面具体负责本装饰工程项目的实施管理，保证切实履行甲方与

协信集团所签订的工程合同，并承诺自愿承担因乙方原因造成的经济损失。

3、工程量报表、付款申请表、结算资料等文件由甲乙双方共同审定后报送。

4、本工程建设过程中，甲方与协信集团所签约的涉及本工程造价的任何协议，对甲、乙双方有效（但在签订前应取得乙方书面同意），并交由项目经理备案资料并交底施工。

5、本工程建设过程中所涉及到的材料采购、劳务分包等合同，由乙方负责主持相关的具体招标事宜，但定标须经双方共同审定同意后确定。一方未经另一方同意，不得擅自签订材料采购、劳务分包等与工程有关的任何合同，否则相关责任及费用由责任方承担，不得计入项目成本。

六、成本核算

1、经双方共同审定的本工程所支付的材料费、人工费计入工程建设成本。

2、本工程建设过程中向协信集团支付的违约金、或被协信集团处以的罚款，需计入工程建设成本。

3、本工程建设过程中与 金，并承担由此给对方造成的一切损失。

八、其他约定

1、本协议经双方签字盖章之日起生效。

2、本协议履行过程中发生争议，经双方协商解决，协商不成，任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。

3、本协议一式肆份，双方各持贰份。如本合同未完善的地方，另签订补充协议进行完善，补充协议具有同等法律效力。

附件一：《协信集团解放村公共区域装修 工程合同》 附件二：甲乙双方营业执照复印件、组织机构代码证复印件。

甲 方（盖章）： 法定代表人签字：

乙 方（签字）： 法定代表人签字：

签订时间： 年 月 日

工程合作协议书 篇8

甲方：湖南宜轩智能科技有限公司乙方：

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌第一世家1005室地址： 按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

第一条 总则

1、本协议为双方就（项目名称）的工程合作协议。

2、各项条款均遵守国家颁布的各项法律、法规。

3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工开展合作事宜。

第二条 工程项目合作的形式及收费标准

1、工程项目由乙方独立承接，签订工程合同，乙方单独施工。

2、甲乙双方共同设计施工方案，乙方按照双方共同制定的设计方案实施工程安装项目。

3、甲方就设计方案向乙方提供智能家居产品（产品均以调试好）。

4、乙方支付货款的当日或次日，甲方向乙方发货。

5、甲方提高给乙方的智能家居产品，乙方可以向业主自行报价，报价不得高于甲方提供的市场参考价。

6、甲方无需支付乙方安装费用。

第三条 甲方职责

1、甲方负责智能家居产品调试，对产品安装提供技术指导。

2、甲方对产品质量提供保证。

3、甲方提供给乙方的智能家居产品保修期为一年，非人为损坏，一个月内包换。

第四条 乙方职责

1、乙方应充分发挥自身优势，在开发市场及项目合作中竭尽全力。

2、乙方独立与业主签订合同，合同条款不涉及甲方。

3、乙方在施工过程中，不得有任何损害甲方品牌的行为。

4、乙方承担甲方所供智能家居产品的售后服务，甲方提供技术支持。

第五条 违约责任

任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

建筑工程合作协议免费 篇9

上海鸿得利重工公司是一家专业从事工程机械和电线电缆专用设备,集研发、生产和营销于一体的高新技术企业。其主要产品有混凝土拖泵、车载泵、臂架泵、淤泥泵、搅拌站等多个产品系列,有4个产品被认定为国家重点新产品,其生产的“城市猎豹”车载泵在业内领先推出,填补了国内空白。

通过与上海鸿得利的此次合作,柳工集团将充分利用集团平台资源优势,实现合作双方资源的有效整合和利用,力争2012年上海鸿得利实现销售收入20亿元,2015年突破80亿元,使上海鸿得利成为柳工集团混凝土机械业务板块的重要支撑。

工程项目合作协议 篇10

甲方(全称)：

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规之规定，，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就 (以下称“本工程”) 施工事项经协商达成一致，订立本合同，以供双方共同遵守。

第一条：工程项目概况

1. 工程名称：。

2. 工程地点：。

3. 工程范围：。

4. 工程数量：详见工程量清单及设计变更等。

第二条：工程期限

1. 开工日期：按业主规定执行 ;

2. 竣工日期：按业主规定执行 ;

3. 总 工 期：最终以业主批复工期为准。

第三条：工程质量等级及评定依据

工程质量等级 按甲方与业主总包合同的规定执行 ，评定依据 按甲方与业主总包合同的规定执行。

第四条：合作总则

本协议的实施基础前提条件是本项目投资人向甲方出具有关本项目由乙方实施的所有风险担保并承担连带责任的信用承诺书。

乙方按中标单价承担本合同工程(桩号)段的全部施工(包括工程的缺陷修复)，并完成该工程包括合同图纸所标明的和其未来可能发生的变更。

1.乙方对外的合作队伍合同价格须考虑合作单位一定的法定利润。

2.按单价承包的方式，由乙方对工程范围内的工程包工、包料、包工期、包质量、包安全和包管理工作等项目管理目标，并在甲方派驻人员监督指导下，自行组织施工、经营，独立核算，自负盈亏;无论何时何地甲方概不负责由于乙方或乙方施工的工程项目引起的对外的工程材料、劳务、设备租赁等相关费用和债务。

3. 该价格是为完成主合同图纸或工程量清单中规定的全部工作内容的综合价格，包括但不限于合同工期内物价上涨因素、施工中因业主工程款不到位所承担的垫资费用、乙方机械管理人员的进退场、地场清理、环境保护、安全设施标示和其他辅助工作而使乙方增加的资金投入的所有因素而导致的任何费用。

第五条：甲、乙双方的权利与义务

一.甲方的权利与义务：

1. 负责委派包括项目经理在内的主要技术与管理人员，代表甲方依据总包合同及本协议对该工程项目的质量、进度、费用、安全等控制目标进行监控，并对项目部的项目现场管理、项目合同管理、项目信息管理、项目生产要素管理及项目组织协调进行监督和指导;甲方委派人员应服从项目部统一管理，定岗定责，严格履行岗位职责;

2. 有权监督项目部日常工作和施工生产的总体管理工作，并根据项目部管理运行情况予以指导;并有权对施工现场的不规范行为进行纠正和处罚的权利，处罚以项目部管理制度为基础，以经济处罚为手段;

3. 有权指令乙方按总包合同要求，及时组织施工技术和管理人员、作业队、机械设备和材料进场，并随着工程进展情况进行履约能力的管理控制;

4. 协助乙方对项目部所需的劳务作业队、机械供应商和材料供应商进行选择，并对其合同条款进行审查把关，督促乙方按规定抓好分包商和劳务作业队的具体管理工作，重点放在双方支付兑现的管理;对于施工质量控制较差，不符合国家规范要求，安全生产隐患众多，发生安全事故、施工进度严重滞后

的队伍，有权要求乙方进行撤换或清除出场，所造成的损失由乙方和队伍承担;

5. 协助乙方办理变更事宜;负责监督检查与协助项目部进行技术资料的整理，审核批准工程的竣工资料;

6. 负责在业主工程款到位后向乙方支付工程款;并有权监督乙方是否及时向农民工支付工资、向机械租赁商和向材料供应商支付费用。若在本协议执行期间，甲方发现上述问题时，有权从任何一期支付给乙方的工程款中暂扣该项费用，并按实进行处理，直到各方按合同执行直至未发生经济、法律纠纷为止;

7. 甲方收取本工程项目管理费%，以工程计量支付款为基数，按期收取。甲方收取的工程管理费包含工程缺陷责任期间的管理费。

二.乙方的权利和义务：

1. 乙方应对甲方负责，其对甲方承担的义务和责任应不低于总包合同中甲方对业主和本协议书所约定的义务和责任;

2. 乙方委派项目常务副经理 (身份证号码： )全权代表乙方负责该项目的全面管理并作为该项目部的经营、生产负责人。该负责人应严格按照国家、地方、行业有关法律法规、相关的标准规范、总包合同以及本合同的要求对工程项目管理负总责，对工程施工质量、进度、安全负全部责任;

3. 依据总包合同与《建设工程项目管理规范》的规定要求，并结合工程实际，乙方为完成本项目的具体实施，必须选派有一定职称和实际施工经验的人员参与项目部的管理工作，牵头组建项目部组织机构，并进行合理分工、明确岗位职责，制定项目部各项管理规章制度，确保整个项目组织机构正常有效运行，承担项目部的所有运营费用;具体委派人员须经甲方项目经理批准备案，具体委派人员名单见附件五。

4. 在工程开工前，负责组织协调包括业主、监理、质监及工程所在地有关行政管理部门在内的各种外围关系，弄清办事程序、规则，以确保工程顺利地按计划开工;

5. 根据甲方总包合同的有关要求，乙方负责按时编制实施性施工组织设计、施工计划、施工方案等技术文件，并报业主、监理等相关部门审批;并严格按所批复的计划，做好人、财、物的准备工作;及时组织满足工程需要的施工技术和管理人员、施工机械设备、材料、作业队伍进场;

6. 在工程施工管理和经营过程中，乙方应妥善保管甲方为其提供的技术和管理文件，并做好保密工作;要自觉地以维护甲方信誉、形象为己任，不允许在工程质量、进度、安全方面及施工组织、对外经营、分包支付等事务中损害甲方的信誉与形象;

7.根据合同统一格式和规定及时、准确、安全上报进度、质量、安全和财务等各类报表;

8.按总包合同、甲方有关文件档案管理的规定和甲方质量体系的有关要求，自行整理工程技术资料、编制竣工文件(资料份数应比业主规定的多一份交由甲方存档)。

9、承担甲方委派人员的人力资源费用(含工资、补助、效益奖金等，费用标准见附表)、正常差旅费、交通费以及项目部范畴内管理费用开支。同时承担因各种检查造成的除委派人员以外甲方履约人员因履约造成交通费、住宿费等费用。

10、乙方必须按照甲方信息化系统的要求，提供相应网络条件和本项目的相关数据。

11、乙方在现场管理中的`公告牌匾、标语等对外告示物不得出现乙方名称。

12、无论何时何地乙方有义务负责所施工项目对外往来账务清算，并承担所有责任。

13、交通主管部门以及其下属单位对项目的检查和督察，乙方有义务认真对待，并进行必要的公关工作，对交通主管部门下达的通报和处罚负全责，并赔偿因此甲方造成的经济和声誉损失。

14、甲方因承担本项目而负担的所有税费(须扣除 %管理费所可能产生的甲方企业所得税)，包括但不限于营业税、城建及教育附件，均由乙方承担。

15、乙方应保证所属人员的工资发放及保险缴纳，乙方与所属人员有关的纠纷由乙方自己负责解决。乙方不得拖欠民工工资，否则，甲方有权在应付乙方款项中直接代扣代付。

16、乙方必须处理好与第三方的有关帐务，甲方不承担任何连带责任，在甲方认为有必要时，可以从应付乙方款项中直接代扣代付;如司法机关判决或裁定甲方承担责任的，乙方承诺予以全部赔偿，并

不以任何理由提出异议，甲方可在应付乙方款项中直接扣除赔偿金额。

第六条：计量、结算支付及财务管理

1. 结算用工程数量与单价：

工程数量及单价见本协议的附件二“《工程量清单》。 ”

清单中的工程数量为名义工程数量，实际结算的工程数量以业主批准计量的工程数量为准。

2. 支付申报与工程款使用：

2.1 乙方将实施完成的本合同工程的工程量计量基础资料整理后，向监理和业主申请工程款的支付，最终数量以业主审批数额(并经国家审计后确定的数额)为准。待业主计量款到项目经理部帐户，在扣除第六条2.4款费用后，甲方在5个工作日内将剩余部分支付给乙方。乙方所属劳务施工队伍、材料供应商、设备租赁商的计量支付由乙方委托甲方代付、代扣或三方共同确认支付，委托支付对应的款项甲方不需再支付给乙方。

在甲方向乙方支付任何款项前，乙方必须提前向甲方提供对应的发票，否则，甲方可以拒付，甲方也可以在以后的应付款项中直接扣付开具发票对应的税金，直至乙方向甲方开具相应发票，甲方也可以根据本协议的约定集中开具发票。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议。

2.2 乙方使用业主供应材料，须执行业主制定的相关程序。

2.3 开工预付款使用约定：(于:工程合作协议范本)

2.3.1 如甲方按主合同规定获得该款项后，采取分批次或一次性的借款方式支付乙方预付款(须双方签订借款协议)，并按本协议第四条“合作总则”的约定，由乙方出具欠条，并签署还款协议，

2.3.2 预付款的扣回遵照甲方与业主总包同规定执行。

2.4 费用扣除：在甲方向乙方支付工程款时，甲方扣除下列费用：

2.4.1 工程之营业税及其附加、有关合同契税以及其他与该工程实施过程有关的税赋。

2.4.2 工程质量保证金：根据总包合同的约定。

工程合作协议书 篇11

甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识：

一、合作项目

1、__________________________________合作

2、__________________________________合作

二、双方责权利

1、双方整合自身资源进行合作;

2、双方在项目上达成合作意向的，另具体拟定项目合作协议

三、合作模式：再商议

四、合作期限：__________年至长期

五、合作协议及其他

1、本协议是合作的总合作合同，__________式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。

2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。

甲方(签章)：_______________________________乙方(签章)：_______________________________

建筑工程合作协议免费 篇12

签字仪式前, 省委副书记、代省长李纪恒会见了中国建筑材料集团有限公司董事长、中国医药集团总公司董事长宋志平一行。

受省委书记秦光荣委托, 李纪恒代表省委、省政府, 对宋志平一行的到来表示欢迎。他说, 云南省第九次党代会明确了未来5年科学发展、和谐发展、跨越发展, 加快建设中国面向西南开放重要桥头堡的主题, 云南的发展迈入了新阶段。桥头堡建设使云南从中国对外开放的末梢, 变成了对外开放的前沿, 拥有丰富的资源, 面对广阔的市场, 发展潜力巨大、前景广阔。中国建材集团是中国建材行业的领跑者, 具有很强的综合实力和强大的科技力量, 欢迎中国建材集团到云南投资合作, 加快推进云南建材行业产业升级, 努力把建材行业打造成为云南的一个支柱产业。云南省将继续大力推进央企入滇、名企入滇, 不断完善和落实相关扶持政策, 履行政府职责, 提供更好的服务。

宋志平说, 云南省加快推进桥头堡建设和央企入滇工作, 为广大央企提供了一个大显身手的舞台, 中国建材集团将以此次协议的签署为契机, 加大与云南省的合作力度, 充分发挥自身科技、人才优势, 推进云南建材行业技术进步、结构调整和产业升级, 为桥头堡建设作出更大的贡献。

中国建筑材料集团有限公司是国务院国资委直接管理的国家级科技创新型企业, 是中国最大的综合型建材产业集团。根据协议, 中国建材集团将与云南省大型水泥企业共同整合云南水泥产业, 建设水泥产业生态园, 提高水泥产业集中度;与云南省相关企业开展合作, 推进云南建材行业调整产业结构、转变发展方式;与云南省高等院校、科研院所合作, 共同承担国家和地方重大科研及咨询项目, 推动相关科技成果的转化应用;在云南设立绿色建筑材料国家重点实验室、云南工业废弃资源再利用实验室, 建立多元化人才引进、交流、培养、使用机制, 为中小企业提供技术支持。

弱电工程合作协议 篇13

合同号：20100331

签订地点：浙江省杭州市

发包方（以下称甲方）：

承包方（以下称乙方）：杭州捷曼计算机网路有限公司

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

第一条、工程项目：

1． 工程名称：____________________________

2． 工程地点:______________________________

3． 工程范围及内容：_________________________________的弱电工程部分，其中包括综合布线工程、UPS配电工程。

乙方具体负责：

(1)综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

(2)UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；

(3)整个弱电工程采购部分包括：

除综合布线工程所用的交换设备,服务器由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

甲方方具体负责：

(1)根据本合同，付工程款项。

(2)提供乙方必要的施工环境，如水，电的提供，施工场所的安全等。

(3)给予乙方积极的施工配合。如提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图等，及人员配合。

第二条、工程期限：

1． 开工日期： 2010年___月___日

2． 完工日期： 2010年___月___日

第三条、施工安全

在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

第四条 付款方式

1、本合同工程总造价为人民币__________________。

2、合同签订后，三日内甲方即支付乙方合同总价的50%作为预付工程款，即人民币_________。

3、工程完成甲方支付乙方工程款至合同总价的97%，即人民币_______。

4、合同工程总价的3%作为工程质量保证金即人民币_________。工程质量保证期为自合同签订日起一年。

第五条垃圾清运

1、垃圾袋装化

2、垃圾应日日清

3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

第六条、维修

1、在质量保证期一年内，乙方提供免费维修。甲方人为引起的维护费用，乙方收取成本费。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

3、本着甲乙双方友好，自愿原则可以续订过保质期后的维护合同。具体协商再定。

第七条、合同附件

1、施工项目清单。

2、双方认可的工程施工报价单。

3、乙方开出的辅助材料采购清单。

第八条、合同争议

1、出现争议甲乙双方协商解决。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

3、附加条款公司全称： 杭州捷曼计算机网络有限公司公司账号：2010 0000 7200 268

公司开户行：杭州联合银行蒋村支行

地址：杭州市西湖区古荡湾新村139号2楼

甲 方：乙方：

签 章：签 章：

装饰工程合作协议范文 篇14

甲方（全称）：乙方（全称）：

双方遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，就工程合作施工事项协商一致，订立本合同。

合同签订地：

合同订立时间：年月日

一、合作工程

1、工程名称：

2、工程承包范围：

3、甲方负责工程承包范围：

4、乙方负责工程承包范围：

5、甲乙双方须严格遵守国家有关的法律法规，对业主和用户负责，确保工程工期、质量、满意的售后服务，共同维护企业信誉。

二、合同额：

1、合同总金额：

金额（大写）：（人民币）

￥：（人民币）

以最终结算金额为准

2、其中：甲方所占合同金额：（人民币）

乙方所占合同金额：（人民币）

三、甲方权利和义务：

1、甲方应给于乙方相应的配合和协助，促使全面履行施工合同，顺利完成该工程。

2、甲方应及时履行相应的签字盖章手续，以保证该工程的正常施工和乙方的正当利益。

3、甲方保证本工程的工程款专款专用，除扣除相关的费用外，甲方不得擅自挪作它用，确保乙方的利益。甲方同意在收到业主每次拨付的工程款项后，在扣除本合同第四条第3项约定的管理费等费用后即刻将剩余工程款转入乙方的帐户，即工程款到达甲方帐户后，乙方向甲方提供正式发票之日起2个工作日内转入乙方的帐户或提供支票。

4、工程竣工后，业主按规定扣留的工程保修款待工程保修合同履行完成后,业主支付给甲方后，甲方须按前述条款约定的方式和要求支付给乙方。

四、乙方权利和义务：

1、乙方保质保量完成该工程并达到合格标准，交付时具备竣工验收条件。

2、乙方负责协助办理收取工程款事宜和结算事宜。

3、乙方向甲方支付以下费用

（1）施工管理费：合同额的（包括代扣代缴的税金）

（2）该工程大厦物业公司收取的施工配合费：

（3）其他费用另行商议。

4、乙方每次支取资金及工程款需提供与资金数额相符的发票收据。

五、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

六、其他事项

1、甲乙双方应及时沟通，以保证工作顺利进行。本合同未尽事宜另行协商后签订补充协议，补充协议与协议具有同等效力。

2、本合同由合同签订地的有管辖权的人民法院管辖。

3、本合同一式两份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

甲方（章）

法定代表人

或委托代理人（签字）

地址：

开户银行：

建筑工程合作协议免费 篇15

2月11日, 华菱湘潭钢铁集团有限公司与韩国大宇造船海洋株式会社举行长期合作协议签字仪式。根据协议, 2009年度大宇方面将向湘钢采购10万吨左右船用钢板。

据大宇造船海洋株式会社常务洪厚镐介绍, 2008年大宇造船的业绩和销售额已经超过三星造船, 成为韩国第二大造船企业;2009年～2010年, 该公司有望超过现代造船跃居第一。

洪淳镐表示, 2008年大宇造船向中国采购的船用钢板数量相当可观, 但钢板普遍存在的表面质量问题也给该公司带来一些麻烦。而到目前为止, 湘钢的产品质量并没有出现问题, 湘钢良好的服务也增加了产品的竞争力, 大宇造船对与湘钢的合作充满信心。