隧道衬砌劳务承包协议

2024-05-07

隧道衬砌劳务承包协议（共9篇）

隧道衬砌劳务承包协议篇1

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》之规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方共同商定，甲方将（达州南国纺织厂隧道里程：）洞身开挖、初期支护承包给乙方施工，为了明确甲乙双方的责任、权利特定如下协议，望甲乙双方共同遵守。

一、工程名称：达州南国纺织厂南国隧道

二、工程地点：达州市化工园区

三、承包方式：采用一次性承包，总价包干

四、承包范围：洞身开挖、初期支护相关工作

五、施工内容

1、洞身开挖、锚杆打眼

2、φ50超前小导管打眼及导管安装

3、钢拱架架设、喷射混凝土

六、劳务价格

1、洞身开挖土石方（包括砂浆锚杆、钢拱架锁脚锚杆打眼），土石方单价23.5元/m3(按设计断面图工程量计量)其中单价包含炸药(13000元吨、雷管6.00元/发)、钻杆、钻头、风枪配件、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等由甲方统一采购，乙方所领用物资费用，结算时从工程款中扣回。

2、中空锚杆以及φ50超前小导管打眼安装单价按8.00元/m计算。

3、Ⅳ、Ⅴ级围岩钢拱架设以及喷射混凝土单价按每延米1600.00元计算。

4、Ⅲ级围岩素喷按每延米480.00元计价（单价包含锚杆制作安装），挂网段按600元每延米计价。

5、乙方提供的2名值班人员由甲方支付每人6000元/月工资、3名挖掘机司机由甲方支付1名6000元/月工资，其余两名由甲方自行支付，两名电工甲方按每人4200元/月工资支付。

七、质量要求

1、洞身开挖：大面积超挖不超出100mm，局部超挖不超出150mm。超挖超出该标准所用喷射混凝土以及相关材料费用由乙方负责。

2、洞身工程施工严格按照隧道施工规范以及业主、监理要求进行施工，如因乙方原因造成停工、材料损失由乙方承担相关费用。

3、洞口50米范围内采用小断面开挖。

4、初期支护严格按照隧道设计要求、施工规范以及业主、监理要求进行施工，拱架安装严格按照甲方测量定位进行安装，因乙方安装不到位所造成返工以及材料损失由乙方负责相关费用。

5、喷射混凝土回弹料以及超挖用量不得超出25%，超出部分费用由乙方负责。

6、Ⅲ级围岩必须采用光面爆破，导爆索由甲方负责；超欠挖超出约定标准，相关费用由乙方负责。

7、乙方必须按照甲方现场技术人员的施工方案进行施工。

八、工期要求

洞身开挖贯通时间2011年1月20日，如因下列原因造成延误工期除外。

1、人力不可抗拒的自然灾害

2、重大的设计变更

3、甲方原因调整工程

4、由于甲方原因造成停工4小时以上，当月累计超出72小时，甲方付给乙方停工期间（按甲方备案人数为准）民工工资，按每人100元/天计算。

九、安全责任、文明施工

1、乙方应服从甲方总体安全生产管理，制订并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、乙方应对在施工场地的工作人员进行安全教育，严格按工程建设安全生产的有关管理规定和安全标准组织施工，并对施工人员安全负责。

3、乙方必须配合甲方统一安排，迎接项目部、业主、监理等相关部门的检查工作，负责搞好洞内文明施工工作。

4、乙方应随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5、以上各项单价均包含部分安全费用，由于施工中所发生的工伤意外伤害由甲乙双方负责，具体计算方法为：2000元以下由乙方自行负责，2000元以上200000万元以内甲方承担90%，乙方承担10%。

十、支付方式

1、每月按甲方计量数量给乙方结算，甲方工程计量款到帐后，扣除相关费用，支付80%工程劳务款给乙方，另外20%工程款待工程完工2个月内，全部付给乙方，甲方提供的火工产品不作劳务款折扣。

十一、违约负责

1、乙方承包甲方的工程，不允许分包或转包给其他单位，如发现分包或转包，甲方有权终止合同收回其承包工程，视乙方违约，并没收乙方履约保证金。

2、乙方负责人每月必须长驻工地20天以上，否则每少一天罚款1000元，乙方负责人、班组带班长有事离开工地时，必须履行请假制度经甲方负责人批准后方可离开。

3、乙方若违反甲方管理体系和管理办法要求，在甲方限期内无正当理由不能改正或无明显改观时，甲方有权终止合同。

4、当业主原因令工程停建或作出类似安排时，甲乙方均不算违约，甲方根据业主的有关指令处理双方的善后事宜。

十二、合同生效与终止

1、本合同自双方代表签字盖章后生效，到竣工验收合格，竣工结算甲方支付

完毕后，甲乙双方结清保留金后，合同自行全部终止。

2、本合同正本一式二份，甲乙双方各持一份，以上条款望双方共同遵守

甲方负责人：乙方负责人：单位盖章：

施工劳务承包协议篇2

施工劳务承包协议

甲方：**高速DW11标工程项目部

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该工程项目主线桥梁结构工程施工达成如下协议。

一、工程概况

（一）工程名称：**高速公路DW11合同段

（二）工程地点：**省**市开江县讲治镇

（三）工程范围：项目合同内主线桥梁（卷角塘、马槽冲及清水沟）结构施工的所有工作内容。

（四）施工承包内容：

1、主线桥梁设计施工图中的所有工程（前期施工队已完成的工程以及上部梁板的预制安装除外）。

2、钢筋制安及加工所需的全部施工机械及配套设备，以及施工耗材（焊条、扎丝等）；桥墩、系梁、盖梁模板安拆及耗材等（墩柱、系梁及盖梁模板、配套型钢、加固用钢管扣件等由甲方提供）；桥台及下部构造、湿接缝模板制作安装拆除（模板由乙方自行负责，包括架管、扣件、对拉加固螺杆等材料的租赁与购买）；砼浇筑养护及施工用机具（电机、振动棒、水管、耗材等）。

3、马槽冲大桥40m跨盖梁除预应力张拉施工外的结构施工，还包括锚具及波纹管的预埋安装等，并协助配合张拉施工。

4、甲方安排的其他施工。

二、承包方式：

1、劳务施工承包，包质量、包工期、包安全、包设备、包模板等。

2、本工程无开工预付款，无机械设备的进出场费。

3、民工工资担保金：

在双方签订合同时，乙方应向甲方缴纳5万元的民工工资保证金；保证金在乙方承包工程全部完成后，甲方确认乙方的民工工资已发放完毕后退还。

4、甲方提供的定型模板及配套在双方签认后交由乙方使用与管理，乙方负责其日常的保养维修，工程完工后如数交还甲方，如有丢失和损坏乙方将按购买价赔偿。

5、大型施工机械备（砼罐车、吊车）由甲方提供，乙方实施组织、管理并进行考核。砼由甲方搅拌并运到现场，砼吊仓及吊装时的其他辅助人工全部由乙方负责。

6、桥台基础的土方开挖由甲方组织施工，其设计标高30cm内的人工清基由乙方完成。

三、合同价款：

1、工程量的确定方式：以设计施工图为计算依据，结算时以监理、业主确认的工程量为准。

2、合同单价：根据工程施工条件、设计要求，经双方协商执行下列单价

劳务承包施工单价表

序号

部位

项目名称

单位

单价（元）

主要工作内容

1桩基

桩基砼浇筑

m?0?6

桩孔排水、清孔、钢筋除锈、辅肋吊装、砼浇筑。

2桩顶截桩

根

5破砼、钢筋修复除锈。

3下部结构

下部结构砼（综合）

m?0?6

5前期作业队未完成的所有下部结构砼施工（甲方提供定型模板及配套配件）。

包括钢筋制安、模板安拆、支架安拆、安全防护、砼浇筑及养护、施工耗材等。

4桥台

桥台砼（综合）

m?0?6

120

人工清基底、施工图设计的全部结构砼浇筑养护、模板制作安装拆除、模板加固对接螺杆（其用量不计入钢筋设计用量）、架管搭拆、施工所需的其他耗材等；片石的掺入量不得少于20%。

台帽、垫石钢筋

550

5上部结构

湿接缝20m

条

1100

湿接缝包括翼板接缝和横隔板接缝：钢筋制安、模板及安拆、砼浇筑养护、耗材等。

湿接缝25m

条

1300

湿接缝40m

条

2600

6桥面

铺装钢筋

400

钢筋制安、焊接等

砼

5砼浇筑、养护等

栏杆

120

钢筋制安、模板（定型模板甲方提供）安拆、砼浇筑养护等。

注：1）桥台片石砼中的片石掺量按20%（单价按90元/m?0?6计算）由乙方掺入施工，在确保工程质量的前题下，乙方多掺入片石而节约的砼方量按310元/ m?0?6单独计入乙方的劳务费中，其片石由乙方负责采购运输。掺入的片石质量应满足设计及规范要求。如乙方减少片石掺量（＜20%），而造成砼用量增加的，乙方按310元/m?0?6赔偿。

2）乙方工作内容中已包含场地内的材料运输，施工用水接入与管理。

3）甲方负责将电接入乙方施工现场的二级配电箱并承担费用，从二级配电箱接出的施工用电力配线及配电箱全部由乙方负责并承担费用。

4）电费由甲方承担，乙方在施工中应节约用电，对人为造成浪费的将予以处罚。

单价已包含了组织劳务施工的所有费用，即包括技工、普工、电工、机操工、维修工、技术员、现场管理及负责人员工资；生活、交通、住宿费及其他日常开支费；施工机械租赁、购买、进出场、安装等费用；耗材及辅助材料费；现场施工管理费等。

3、钢筋加工采用设计用量承包形式：

1）按设计图计算钢材理论用量作为甲方购买量；

2）如施工中超出设计量的，其超出部分由乙方全额赔付；

3）如施工中少于设计量的，其节约的钢材量归乙方，作为对乙方的奖励；

4）进场钢材由乙方派专人跟踪过磅并签字确认，如不派人将视乙方已确认甲方进场钢材量。

4、保险：乙方进场后应根据自身情况，应购买民工（应不少于200元/人）及三者意外险，其费用由乙方承担。

四、工期

1、本项目暂定工期为：2011年 5月25日开工，至 2011 年11月30日完工。

2、工期责任：乙方若不能按期完成承包范围内的施工任务，甲方按每延误一天罚乙方1000元整（壹仟元整）作为工期违约罚金；因甲方原因造成停工的，其工期顺延。

因甲方因素造成连续停工在7天以上时，每停工一天（从8天起算），甲方将按现场施工人员数补贴生活费50元/人·天（发生停工时其停工时间、待工人数必须在事故3天内办理确认）。

五、双方的一般权利和义务

（一）甲方

1、全面履行总包合同而组织实施施工管理的各项工作和对乙方进行统一指挥管理。

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表（乙方应提前7上报甲方审核批准），实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；

3、负责向乙方提供施工图纸，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

4、负责工程控制测量、负责技术交底、下达施工计划。

5、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产的临时设施、工作用水、用电及施工场地。

6、负责按合同规定向乙方计量和支付工程款。

7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

8、当乙方在进度、质量满足不了项目整体施工要求时，经甲方要求督促后效果仍不明显时，甲方有权对乙方所承包的工程内容进行分解，指定别的施工队伍进行突击，所发生的费用由乙方承担，甲方有权在乙方的工程款中直接扣出；

9、乙方因故（非甲方因素）中途退场的，其民工保证金甲方将予没收；并且，乙方所完成的工程量，甲方只能按50%予以结算，其余款作为乙方的违约金，甲方将予以没收。

10、对原材料、砼配合比及搅拌的质量负责。

11、负责施工便道的施工，日常的维护由乙方负责。

（二）乙方

1、组建负责该协议范围内工程的施工管理队伍，并委派履行本合同的项目负责人为，职务：驻地负责人。保证委派的项目负责人每月在工地时间不少于25天。若乙方未经甲方许可擅自离开现场的甲方按1000元/天/次（壹仟元/天/次）进行处罚。

2、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应职业资格的熟练工人和符合要求的机具设备等各种资源投入工程，并进行有效的组织，按期按质地完成工程施工任务；

3、乙方在履行合同时要服从甲方管理，遵守、贯彻和执行甲方对工程项目的管理要求及各种文件精神。

4、乙方应配合现场的检测，负责试件的制作、取样。

5、严格按照设计图纸、施工技术规范、质量检评标准，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

6、为确保工程施工质量，应充分做好必要的保障及防护措施。

7、加强安全教育，做好安全教育记录，认真执行安全技术操作规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。

8、自觉接受甲方及有关上级部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

9、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，文明施工；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

10、施工过程中根据工程需要甲方有权要求乙方增加工人数量、管理人员及机械设备数量，乙方必须按时组织人员设备进场满足施工需求，若逾期不到将根据情况对乙方处以500～5000元/天的罚款，并直接在计量支付款中扣除。

11、乙方自行负责施工人员的住宿、生活，并加强日常管理；乙方人员必须了解并尊重地方民俗民风，与地方和谐相处。

六、工程质量

（一）质量标准：

1、本工程符合工程项目建设施工合同文件规定及国家现行工程质量验收标准和相关规定，并经验收合格。工程建设中依照国家现行有关施工技术规范和本公司质量管理体系相关程序文件中的规定及要求进行操作和管理，保证工程质量达到设计和合同约定的要求。

2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任，并承担由此对甲方造成的一切损失，由甲方在工程款中直接扣除。

因乙方施工出现质量问题而造成的返工，乙方将承担全部的经济损失。

（二）本工程适用标准、规范

1、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）

2、在合同履行过程中，执行中华人民共和国强制性标准及现行的行业标准、规范。

3、应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

（三）质量检验：

1、检查和返工

1）乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2）工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按要求拆除和重新施工并承担相应费用，直到符合约定标准。

3）因甲方提供的材料和砼达不到要求而造成的返工，由甲方承担。

2、中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前8小时以书面形式通知甲方验收。乙方准备验收记录，待乙方取得监理工程师在验收记录上签字后验收合格，乙方可继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。

七、职业健康与安全施工和环境保护

1、乙方应采取措施使工作环境符合职业健康有关法规的规定，防治职业病的发生。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行甲方的安全管理制度，制定安全施工细则。严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2、乙方在施工中所发生的安全事故，由乙方承担责任和有关费用。甲方若发现乙方在施工中未遵守工程建设安全生产有关管理规定，有权要求乙方整改，乙方必须按要求整改，乙方不按要求整改的，除承担由此引起的安全责任外，还应向甲方承担每次500～5000元的违约罚金。

3、因乙方人为因素造成的事故（包括第三者人员在内），其支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责。

发生安全事故造成经济赔付时，其超出甲方投保赔付标准额度外的费用，由乙方承担。

4、乙方在施工过程中必须进行安全交底。

5、本工程乙方现场文明施工须达到业主要求，并配合甲方设置必要的标示、标牌及各种宣传。

6、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源，并采取措施对其进行控制，防止安全事故的发生。

7、乙方要严格执行法律、法规及甲方对安全管理的有关规定，并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。

8、因乙方因素发生质量、安全事故，造成业主对甲方的经济处罚由乙方承担。

八、工程计量与支付

1、按月计量支付，所完工程在验收合格后，工程量经双方确认。

2、当月应付乙方款额，按80%在当月30号前，按以下规定向乙方支付：

1）民工工资由甲方监督发放：乙方每月25日以前按月向甲方提供乙方人员上月工资发放清单，发放清单必须有乙方负责人签字及人员身份证件号码，工资发放清单待甲方核实后由甲方现场监督乙方发放。

2）乙方工资发放清单必须按实上报。

3）乙方未支付民工工资的，甲方不批准拨付任何款项。

其余的20%工程款在工程完工结算时予以支付。

九、完工结算

承包工程全部完成后经检测合格，10天内予以结算，并在30内甲方向乙方支付全部工程款。

十、其他：

1、保险：保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或者减少损失。

2、合同生效与终止：本合同自双方签字后生效，甲方支付完乙方工程结算款之日终止。

3、合同份数：本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，均具同等法律效力。

十一、协议附件

1、乙方身份证复印件

甲方：乙方：

委托代理人：代表人：

身份证号码：

食堂劳务承包协议篇3

甲方：

（以下简称“甲方”）

乙方：裕丰

（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方就食堂劳务承包事宜，在平等友好、协商一致的前提下，达成以下协议：

一、合作方式

（一）乙方提供3名厨房工，为甲方制作工作日的早餐、中餐、晚餐、每年5月至9月的清凉饮料，并提供售饭、厨房和餐厅的卫生打扫、清洁等服务，具体分工由乙方负责。

（二）甲方每月支付给乙方劳务费作为劳动报酬，劳务费计算方式为：

劳务费 = 5500 ×（80% + 20% × 食堂月度工作绩效考评得分%）；

食堂月度工作绩效考评办法见附件一；各月的劳务费为税前工资，具体由乙方负责人自行分配。

在双休日或单休日（双休或单休以公司通知为准），休息日的工资以食堂当班人员的双倍日薪计酬，法定假日按当班人员的三倍日薪计酬。

（三）所制作早餐花样不限、中、晚餐为二荤二素一汤（供选择的为四荤二素一汤）、清凉饮料为一粥一汤，米饭任食。各餐食物要求菜谱、样式翻新，每周周内不重复。

（四）甲方提供厨房、餐厅、全套厨房设备、厨房员工劳保用品（包括衣服、口罩、帽子,每人两套），并负责水电和燃料；乙方负责厨房设施的日常维护和管理。

（五）设备的数量、质量，在乙方接收前进行盘点，交接前签字确认；此后盘点工作随公司管理规定执行，若财产发生人为损坏、丢失，乙方需照价赔偿。

（六）甲方于用餐当日的前1日下午4点钟前，提供用餐日的用餐人数给乙方，乙方应在知晓次日用餐人数后半小时内提供次日菜谱及原料数量给甲方，由甲方负责采购食物原料。

（七）采用刷卡售饭方式，员工凭饭卡用餐，用餐时由乙方工作人员相应刷扣餐费。

（八）需添置或更换厨房设备，由乙方提出，经甲方同意后由甲方负责。

二、双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1）按合作协议监督乙方履行合同，做好各项协调工作。

2)按照《食堂月度工作绩效考评表》对乙方各项工作进行考评，根据考评结果核算乙方月度劳务费，对不足之处，有权要求乙方及时整改。

3)甲方应协助乙方维持食堂治安秩序，并加强对员工的教育。

4）次月28日前向乙方支付上月的劳务费。

（二）乙方权利及义务

1)组织食堂员工学习掌握《食品卫生安全法》、《广西壮族自治区食品卫生条例》，并严格遵守。

2）遵守甲方各项管理规定，服从管理。3)严格按照《食堂月度工作绩效考评表》的要求开展工作，接受甲方的月度工作绩效考评，及时按照甲方整改要求进行整改。

4）负责食堂的管理，具体包括食堂人事、考勤、餐饮器具及各种设备。

5）若发生食物中毒等事件，经法定机关核定属于乙方责任的，由乙方负责赔偿并承担相应的法律后果。

三、合同期限：

试行 3 个月，合同期定为一年，即从

****年**月**日至

****年**月**日止。试行期满，若双方均无修改或终止要求，则直接进入正式合同期。合同期满，双方如无异议，自动续约。

四、合同终止条例

若甲方有意终止合作关系，须提前15天通知乙方；乙方有意终止合作关系，须提前30天通知甲方；

五、违约责任：

（一）甲方无故未按时结清乙方劳务费超过15日的，应按5500元的0.3%每天的标准，额外支付给乙方费用。

（二）一方有意终止合作而没有按此约定提前通知对方，须一次性赔偿对方5500元。

六、其它：

附件一：《食堂月度工作绩效考评表》。

食堂月度工作绩效考评办法.xls

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

甲方代表：

乙方代表：

签约日期：

****年**月**日

签约日期：

劳务承包合同(补充协议) 篇4

编号：

******工程施工合同的补充协议

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

签约地点：

签订日期：

年月日

*****工程施工合同的补充协议

发包人(全称):（下称：甲方）承包人(全称):（下称：乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就文澜雅筑项目灯具采购承包事项协商一致，订立本合同。

第一条承包工作地点及内容

工作地点：

工作内容：

第二条工期

合同工期从 2014 年月日至 2014 年月日，工期为天。第三条合同价款

合同价款计算方式：。第四条合同价款的支付方式

每月按照已完形象进度支付至已完工程总造价的60%，工程竣工验收后付至已完工程量的85%，工程结算且经外审审计后付至审定价款的90%，剩余10%为质保金，质保期为两年，第一年无质量问题付至审定价款的95%，第二年无质量问题付至审定价款的100%。第五条安全操作、重大伤亡及其他安全事故处理

5.1乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准实施。

5.2在实施承包劳务工作过程中发生的一切安全责任事故及人身伤亡由乙方全部自行承担。因此给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿。

5.3发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录双方签字确认。

5.4乙方应对其在工作场地的工作人员进行安全教育、检查，并对他们的安全负责。乙方不得要求其工人违反安全管理规定进行施工。乙方人员在甲方现场发生的任何安全责任事故或人身伤害，均由乙方负责处理，与甲方无关。5.5对有特殊要求的劳务工作，乙方应当配备由具有相关从业资质证的人员从事作业。第六条工程质量、验收

乙方承包的劳务工作必须达到甲方要求的标准，以甲方验收合格为准。达不到要求标准的，乙方应当无条件返工。

特别要求：第七条违约责任

7.1工期每延误一天，乙方应当向甲方支付合同总价款0.2%的违约金； 7.2乙方人员在工作过程中给甲方财产造成损害的，应当予以赔偿；

7.3乙方人员发生工伤事故或乙方人员造成第三人人身、财产损害，乙方拖延赔偿的，给甲方造成的任何损失，乙方应当予以赔偿。

7.4上述违约金、赔偿款，甲方有权直接从乙方承包费中扣除。

7.5在合同履行过程中，甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，保持廉洁自律，如甲方工作人员故意刁难、索取财物（或回扣）或提出其他不正当要求的，乙方应向甲方举报，与甲方主要负责人沟通。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。如甲方发现乙方采用不正当的手段行贿甲方工作人员时，甲方有权解除合同，同时有权扣除乙方全部剩余款项作为乙方违反廉洁自律的违约金。

第八条材料机具供应

乙方工作过程中使用的材料、机具全部由乙方自备。第九条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，由合同签订地人民法院管辖。第十条本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。

第十一条本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方持三份，乙方持一份。

第十三条本合同未尽事宜双方可达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十四条甲乙双方承诺本合同中所确认通讯地址全部可以送达，任何一项通知送达下面地址的视为送达，尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当书面通知对方。任何一项通知及书面材料在送达时接收方应当配合送达方签字确认，否则送达方有权申请公证送达，由此产生的费用由接收方承担。[以下无正文]

发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人法定代表人

（或授权签约人）：（或授权签约人）：投诉监督电话：投诉监督电话：发包人地址：电子邮箱：

邮编：传真：联系电话：联系人：

承包人地址：

电子邮箱：

邮编：传真：联系电话：联系人：

劳务承包协议书篇5

乙方(承包人)：

根据《中华人民共和国协议书法》、《建筑法》等相关规定，经甲乙双方协商甲方将工程项目劳务承包给乙方，由乙方组织安排劳务和劳动力并具体施工，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠、奖罚分明的原则，特签署本协议书，双方共同遵照执行。

第一条、项目名称、地址：

第二条、承包方式：施工劳务人员大包干，部分小材料与机械。

第三条、承包内容及范围：

第四条、工期及甲方要求

第五条、承包价格及结算方式

第六条、安全文明施工要求

第七条、奖罚专用条款

第八条、其他未尽事宜

具体内容：

1、砼班组承包方式及内容：

1)施工图纸(己方复印)

2)结构上所有砼浇筑，包括：塔吊基础、井桩、垫层、保护层、筏板、±0.000以上和楼层墙板浇砼，屋面浇砼和二次结构浇砼等所有砼浇筑。

3)现场照明甲方提供镝灯一个，其余材料及照明器具(抹子灰板、振动板、振动机、震动棒、铁锹、灰盘、对讲机、雨鞋、雨衣、塑料手套等一切小型工具和用具由乙方负责)。

2、工期及甲方要求：

1)乙方进场前，必须提交砼工程专项施工方案，该方案经甲方同意后，乙方必须按照方案配备人力并进行施工。

2)乙方根据甲方下达的进度计划按周向项目部提交各工种用工计划和劳动力安排计划，经项目部同意或批准后，乙方不得任意变动和调整。

3)在砼浇筑过程中，井桩振捣必须密实，不得出现坍落现象。桩口必须用木抹压平，井桩顶面平整、整洁、及时浇水养护。在测试试验时做好动测准备，必须振捣合格。

4)在垫层浇筑砼时必须压光，按标高不得超出±0.5mm并及时养护。如多打灰或少打灰影响质量和浪费材料由你承包班组负责。

5)在保护层浇筑时不得将砂浆打入井桩内，如打入井桩应及时清理干净。以免造成断桩影响质量，不得破坏防水，必须压光表面，并保持在放线前清洁。

6)在浇筑剪力墙时振捣必须密实，不得出现蜂窝麻面和气泡，并且振捣时配合专业振捣工和找平抹灰工。如出现麻面应及时派人修补并且保证砼的观感。

7)在平板振动时必须使用平板振捣器，尤其楼层面上反部分必须振捣密实，不得有漏筋现象。

8)在振捣时不得长时间振捣某一点，造成跑模、漏浆严重由你班组负完全责任。

9)所有砼浇筑8小时后必须进行养护。

10)在打灰前各班组清理好自己剩余材料后，楼层由你班组进行清扫。如果其他工种没有清理完成，你班组所产生的清理费用由其他班组负责，并当月补偿你班组。你班组并承担布料机以及泵管加固、安装、顶撑、清理、疏通、拆卸等一切工作以及工作的一切费用。

11)在砼浇筑时，如出现机械异常，必须积极配合处理，并清理处理好余灰，不得随地乱扔。

12)在砼浇筑完之后泵车下面和楼层的余灰必须清理干净。

13)在洗泵管时的余水不得随地乱洒，每次浇完后，必须处理完余渣。

14)在浇筑过程中不得随意损坏钢筋和模板。

15)在模板拆除后及时清理楼层的加灰和落地灰，保持楼层内干净整洁。

16)在浇筑砼过程中不得随意把砼撒落在外架和隔离层上。

如有以上各种情况将进行处罚，并且勒令你班组及时处理。

17)必须服从现场值班人员的管理和安排

18)在浇筑前必须堵好地面与墙角的缝隙以及楼梯踏步口钢丝网绑扎等。

3、承包价格与结算方式：

垫层、保护层、筏板每立方米20元，筏板以上每立方米30元结算(其中清理楼层每立方3元)，每月按你班组所完成的工程量的60%结算(结算方量以公司结算为主)。年底结算80%，剩余工程量结算在建设单位验收竣工之后付清。

4、安全文明施工：

1)砼的损耗不得超出控制范围，如超出按原材料照价赔偿。

2)各种机械操作必须是专业操作人员持证作业，其他人不得私自使用，并且所有机械由专人管理和维修，如损坏在当月结算中按原价扣除。

3)为了体现文明施工和规范的劳务单位，上班时必须佩戴好安全器具不得在上班喝酒。在我公司不得打架滋事，不得野蛮施工。

4)操作面必须保持整洁，工完料清，不得随地大小便，丢弃垃圾和杂物。

5)各工种必须保护好成品，严格按《成品保护措施》进行施工。任何班组破坏任何班组的成品按原费用的2倍赔偿，在当月结算中扣除。

6)各种机械必须在保证安全的情况下进行操作，如果出现任何机械事故由乙方自行负责。

7)邻舍不得私自乱拉乱接电线和使用不合格的各种电器设备，如出现用电安全事故由乙方自行负责。

8)现场所有的原材料和成品料必需按指定的地方堆放整齐，如果文明施工达不到要求按你班组的所承包价下浮5%并处罚款。

9)乙方进入施工现场后，应遵守甲方安全管理制度和分包队伍的管理办法，若乙方故意违反规定，除按规定处罚外情节严重者，将依法追究其法律责任。

5、奖罚专用条款

本着平等互利的原则，确保工程安全、质量、进度。

1)在周计划未完成并无特殊原因，质量、进度滞后1周内无故拖延1天按元进行处罚，从当月结算中扣除。

2)在1月内故拖延工期质量3天以上(包括3天)按月5000进行处罚。如多次无故拖延工期影响质量勒令退场，结算按所承包价的70%结算，并扣除所有罚款和误工费用。

3)在主体竣工总计划中累计拖延10天以上(包括10天)按承包价格10%下浮，在总结算时一并扣除。

4)在施工途中劳动力减少(尤其是六七月份农忙期间)导致工程滞后3天以上者(包括3天)按承包价格15%扣除。

5)砼班组承包人在必要时通知会议一次不到扣除1000元，班组长每次500元，打电话不接每次200元，当月结算中扣除。

6)发现偷盗任何财产每次扣除2000元。

7)打架、斗殴不管谁是谁非每人处500元罚款。

8)进入施工现场如不佩戴安全帽，每人每次100元处罚，从当月扣除。

9)在质量上出现任何问题，每处每次处罚50—100元，情节严重者赔偿所有材料费和误工费并处罚款。

6、其他

1)本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。以上条款希望乙方必须遵照执行，如以上条款完全遵照执行，按承包价格上浮每立方1元，如不能确保工程的安全质量、进度按承包价格下降每立方2元。

2)乙方不得中途无故退场，如若中途退场，则视为乙方单独解除协议书。

3)如质量、进度、安全所产生的额外费用由乙方负责。

4)乙方在施工过程中因安全、质量、进度问题引发较大影响时，甲方有权终止协议书并勒令退场。

5)本协议书价格为最终确定单价，不在进行调整。

6)本协议书在双方任何一方无故解除协议书，其一方向另一方赔偿相应的损失。

7)本协议书经甲乙双方签字盖章后生效。

8)本协议书在工程竣工结算完毕之后终止。

备注：

1)在±0.000以下甲方不支付任何费用。

2)乙方如若中途退场，甲方只支付乙方任何费用50%。

3)施工方以及甲方对乙方的任何奖罚费用均由乙方承担，并在当月结算中扣除。

甲方(签字)：乙方(签字)：

承包班组劳务协议书篇6

甲方：

乙方：

根据«中华人民共和国经济合同法»和«建筑安装工程承包合同条例»的规定，进一步明确双方的权利和义务，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：工程地点：承包范围：工程工期：

二、工程质量：乙方应严格按照国家和当地主管部门现行的质量验收规范执行，质量达到合格标准。

三、承包方式：乙方确保质量达到甲方要求的情况，按实际完成的工程结算

四、乙方严格按甲方施工管理模式和规章制度执行。

五、付款方式：甲方根据建设单位支付工程款的同等比例支付给乙方，需要维修工程需按甲方与建设单位所签订合同执行。

六、凡在施工现场以外发生的一切事故由当事人自己负责，与施工单位无任何关系，在施工现场内发生的工伤事故经现场主管人员调查后分清责任，由甲乙双方协商共同承担。

七、本协议未尽事宜双方协商解决。

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

劳务承包协议书(地面) 篇7

阿尔卡迪亚二期多层楼地面工程经双方协议，达成如下协议条款：

1.承包方式：劳务清包工，工具自带。

2.承包内容：6#、7#、9#、11#楼内墙地面及阳台地面。

3.承包价格：8.5元/㎡。

4.付款方式：每栋楼完工后付工程款的70%，工程全部完工经项目

部验收后，二十天内一次性付清余额款项。

5.协议条款：乙方必须严格遵守工地各项管理制度，并按照施工规

范进行施工，保证工期和质量，保证现场安全施工、文明施工。在施工过程中，乙方不按照操作规范施工的，甲方有权责令停止施工。否则，出现安全事故由

乙方承担。停工期间所产生的任何费用由乙方承担。

情节严重的，责令退场，其工程款甲方不予支付。协

议从乙方进场之日至该工程完工生效，乙方必须保证

工程10月28日前完工，如不能按期完工甲方有权对

乙方进行经济处罚。

6.其它未尽事宜经双方协定解决，协议一式两份。

劳务承包协议书范本篇8

(以下简称乙方)

由甲方繁昌花园小区 #楼工程。现将其工程的护栏分项工程承包给乙方施工，双方本着真诚的合作，明确分清责任及互惠互利的原则，经双方友好协商，达成以下协议：

一、工程地点：

XX花园小区小区楼工程。

二、承包内容及范围：

乙方包工包料(含本工程护栏分项工程所需的材料及人工及相应的机械配备和工具)

三、施工工期

按甲方的施工进程计划组织施工，乙方必须服从甲方现场管理人员的统一安排，统一调动，不折不扣的完成每一阶段下达的工程计划任务，乙方不得由任何理由延误工期，甲方有权调动人员赶工期，一切费用有乙方负责。

四、质量要求

乙方在施工中严格按图纸和规范组织施工，按现行的施工验收规范标准进行验收，确保工程质量，并确保工程一次性验收合格，如不按规范要求施工或一次性验收不合格所产生的一切损失概由乙方负责，甲方概不负责。

五、工程造价：

按工程实际建筑米计算，工程款按 #楼每米元计算，

六、付款方式

(1)甲方支付给乙方的工程款全部以现金支付，乙方负责工资表，不开税务发票;

(2)按当月的工程量付工程款的 %，工程完工付工程总造价的%，余款待竣工决算后付清。

七、双方责任

(1)甲方负责施工现场的配套措施及临时措施;

(2)乙方负责所备材料，人工，必须满足本工程的施工计划进度，所备材料确保本工程的质量要求。

(3)乙方协议签字人必须常驻现场或安排有管理组织能力的代表负责现场，在施工过程中严格执行施工现场标准化管理，接受甲方和建设方的监督和检查，材料堆放整齐，各种材料合理运用，做到工完、料尽、场清;

八、安全文明方面

(1)乙方人员进入施工现场，必须遵守工程现场的安全规章制度，必须做到安全生产，文明施工，使用机械必须由专人操作，施工现场的员工，必须戴好安全帽，系好安全帽带，不得带病上班，严禁酒后作业，严禁穿拖鞋，高跟鞋，不穿有碍安全操作的服装，在没有防护

措施的高处洞口等外施工，必须做到自我安全防护方可施工操作，做好本班组操作地点、设备、工具的安全检查，及脚手架等无隐患的情况下，方可施工操作，若乙方不遵章守规，不服从甲方管理人员的管理，违规蛮干，所造成的工伤事故，由乙方负责承担，甲方概不负责;(2)乙方在施工现场，必须服从甲方现场管理人员的安排，不得以任何理由拖延工期，否则甲方有权终止协议，重新换人，其工程款按实际做工程量的50%结算，乙方无权干涉闹事;

(3)在施工中必须和其他班组密切配合，不得打架，斗殴，如有发生，不论对错，都处以500元的罚款，情节严重的交由公安机关处理，其一切费用概有乙方负责。