注册监理工程师复习题

注册监理工程师复习题（精选5篇）

注册监理工程师复习题 篇1

案例一

某实施监理的政府投资建设工程项目，采用《建设工程工程量清单计价规范》计价方式招标，发包方与承包方签订了施工合同，合同工期为110d。施工合同中约定： (1)工期每提前(或拖延)1 d，奖励(或罚款)3000元(含税金)。 (2)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±10%以外的，双方可协商调整综合单价;变化幅度±10%以内的，综合单价不予调整。 (3)发包方原因造成机械闲置，其补偿单价按照机械台班单价的50%计算;人员窝工补偿单价，按照50元/工日计算。 (4)规费综合费率为3. 55%，税金率为3.41%。 工程项目开工前，承包方按时提交了施工方案及施工进度计划(图4-1)，并获得发包方工程师的批准。

根据施工方案及施工进度计划，工作B和工作I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。 该工程项目按合同约定正常开工，施工中依次发生如下事件： 事件1：C工作施工中，因设计方案调整，导致C工作持续时间延长10d，造成承包方人员窝工50个工日。 事件2：1工作施工开始前，承包方为了获得工期提前奖励，拟订了I工作缩短2d作业时间的技术组织措施方案，发包方批准了该调整方案。为了保证质量，I工作时间在压缩2d后不能再压缩。该项技术组织措施产生费用3500元。 事件3：H工作施工中，因劳动力供应不足，使该工作拖延5d。承包方强调劳动力供应不足是因为天气过于炎热所致。 事件4：招标文件中G工作的清单工程量为1750m3(综合单价为300元/m3)，与施工图纸不符，实际工程量为1900m3。经承发包双方商定，在G工作工程量增加但不影响事件1-3而调整的项目总工期的前提下，每完成1m3增加的赶工工程量按综合单价60元计算赶工费(不考虑其他措施费)。 上述事件发生后，承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。

问题：

1.承包方是否可以分别就事件1-4提出工期和费用索赔?说明理由。

2.事件1-4发生后，承包方可得到的合理工期补偿为多少天?该工程项目的实际工期是多少天?

3.事件1-4发生后，承包方可得到总的费用追加额是多少? (计算过程和结果均以元为单位，结果取整)

参考答案：

1.承包方分别就事件1-4提出工期和费用索赔的判断及理由如下。

(1)承包方就事件1可以提出工期和费用索赔。 理由：是发包方应承担的责任，且延误的时间超出总时差。

(2)承包方就事件2不可以提出工期和费用索赔。 理由：赶工是承包方应承担的责任。

(3)承包方就事件3不可以提出工期和费用索赔。 理由：是承包方应承担的责任。

(4)承包方就事件4可以提出费用索赔，不可以提出工期索赔。 理由：是发包方应承担的责任，且延误的时间为(1900-1750)/(1750/35)d=3d，未超出总时差(3d)。

2.事件1-4发生后，承包方可得到的合理工期补偿为3 d。 该工程项目的实际工期：(110+3 - 2)d=111d。

3.事件1-4发生后，承包方可得到总的费用追加额= [(50×50)+(10×1000×50%)+(50×300+100×360)]元×(1+3.55%)×(1+3.41%)+3000元/d×(113 -111)d=68642元。

本案例题主要考查监理例会的相关知识。监理例会是项目监理机构定期组织有关单位研究解决与监理相关问题的会议。监理例会应由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持召开，宜每周召开一次。参加人员包括：项目总监理工程师或总监理工程师代表、其他有关监理人员、施工项目经理、施工单位其他有关人员、需要时，也可邀请其他有关单位代表参加。监理例会主要内容应包括：(1)检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因;(2)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施;(3)检查分析工程项目质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施;(4)检查工程量核定及工程款支付情况;(5)解决需要协调的有关事项;(6)其他有关事宜。

案例二

某工程在施工设计图纸没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用固定总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。施工合同签订前，业主委托了一家监理单位协助业主签订施工合同和进行施工阶段监理。监理工程师查看了业主(甲方)和施工单位(乙方)草拟的施工合同条件，发现合同中有以下一些条款： (1)乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管线资料，供乙方参考使用。 (3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 (4)监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。 (5)无论监理工程师是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，乙方则应承担发生的费用，工期不予顺延。 (6)乙方按协议条款约定时间应向监理工程师提交实际完成工程量的报告。监理工程师在接到报告7天内按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知乙方。在施工过程中，发生了不可抗力事件，不可抗力事件结束后，承包商向监理工程师提交了索赔报告。

【问题】

1.业主与施工单位选择的固定总价合同形式是否恰当?固定总价合同的.适用条件是什么?

2.请逐条指出以上合同条款中的不妥之处，应如何改正?

3.若检验工程质量不合格，你认为影响工程质量的主要因素有哪些?

4.不可抗力事件风险责任的承担原则是什么?

参考答案：

1.业主与施工单位选择的固定总价合同形式不恰当。固定总价合同的适用条件一般为：(1)招标时的设计深度已达到施工图设计要求，工程设计图纸完整齐全，项目范围及工程量计算依据确切，合同在履行过程中不会出现较太的设计变更，承包方依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大的差异。 (2)规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险。 (3)合同工期较短，一般为工期在1年之内的工程。

2.(1)不妥之处一：乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。正确做法：乙方按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)不妥之处二：甲方向乙方提供施工场地和地下主要管线资料，供乙方参考使用。正确做法：甲方应保证保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。 (3)不妥之处三：也允许分包单位将分包工程再次分包给其他施工单位。正确做法：不允许分包单位再次分包。 (4)不妥之处四：监理工程师应当对乙方提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。正确做法：乙方应向监理工程师提交施工组织设计，供其审批或提出修改意见(或监理工程师职责不应出现在施工合同中)。 (5)不妥之处五：监理工程师按乙方提供的实际完成的工程量报告核实工程(计量)。正确做法：监理工程师应按设计图纸对已完工程量进行计量。

3.影响工程质量的主要因素如下： (1)人员的素质; (2)工程材料; (3)机械设备; (4)工艺方法、操作方法和施工方案; (5)技术环境、作业环境、管理环境等

注册监理工程师复习题 篇2

姚某某是A公司的注册监理工程师。A公司于2007年承接了B市地铁十号线一期机电工程的监理工作, 姚某某是B市地铁十号线一期机电专业安装工程总监理工程师。

2007年9月3日, B市建设委员会对地铁十号线机电1标进行检查时, 发现负责该项目监理的某工程咨询监理有限公司的总监理工程师姚某某没有对施工组织设计和专项施工方案审批情况下, 同意施工单位某空调器有限公司进行大型表冷器安装。B市建设委员会认为, 姚某某没有执行《建设工程安全监理规程》第4.2.1条第5款规定, 其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定, 依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定, 决定给予负责地铁十号线一期机电专业安装工程监理的某工程咨询监理有限公司总监理工程师姚某某停止注册监理工程师执业资格六个月的行政处罚。被处罚人应当在收到行政处罚决定书之日起15日内将监理工程师执业资格证书交至本执法组织。

姚某某收到B市建设委员会《行政处罚决定书》后, 在60日内向B市人民政府申请了行政复议, B市人民政府经复议后决定维持B市建设委员会上述具体行政行为。

行政复议请求与依据:

姚某某不服B市建设委员会2008年1月29日作出的《B市建委系统行政处罚决定书》, 向B市人民政府提出行政复议申请, 请求撤销B市建设委员会作出的停止注册监理工程师执业资格六个月的行政处罚。

姚某某认为B市建设委员会对其作出的行政处罚存在主要事实不清、适用依据不当、程序不合法及行政处罚明显不当等情形。

一、B市建设委员会的行政处罚存在主要事实不清

行政处罚决定书认定:B市建设委员会在2007年9月3日对地铁十号线机电1标进行检查时, 发现姚某某没有对施工组织设计和专项施工方案审批情况下, 同意施工单位某空调器有限公司进行大型表冷器安装。检查时, 表冷器设备已经安装就位。

首先, 姚某某已经按照法规和强制性标准进行了审查, 只是由于表格填写不符合要求, 姚某某没有书面签字。姚某某已经依照有关法律规定和强制性标准对某空调器有限公司上报的地铁十号线大型表冷器设备安装的《施工组织设计》、《临时用电方案》进行了审查, 认为其各项安全技术措施符合工程建设强制性标准, 具有针对性和可操作性, 能满足本项目施工的需要。只是由于施工单位某空调器有限公司上报的《工程技术文件报审表》、《施工组织设计审批表》的表格中“申报人”、“技术负责人”、“审批人”的填写及盖章不符合规定要求, 姚某某没有在相应表格中签字。因此, B市建设委员会在2007年9月3日在检查时在《工程技术文件报审表》中没有姚某某的书面签字。但是, 在B市建设委员会检查后的5天内, 姚某某就已经督促施工单位完善签字手续, 姚某某也于2007年9月8日签字。姚某某已经按照法规和强制性标准进行了审查, 并进行了口头同意, 此行为应属于轻微违法行为。其次, 行政处罚决定书中认定“表冷器设备已经安装就位”与实际情况不符, 实际情况只是表冷器设备的框架结构组装完, 其他空气过滤器装置、冷热交换装置、维护保温板、电器控制部分都还未安装。根据表冷器设备的实际情况, 其框架结构安装本身不安全风险比较小。

二、B市建设委员会行政处罚的适用依据不当

B市建设委员会作为行政执法机关在适用国家的法律和行政法规时, 应优先适用国家的法律。我国《行政处罚法第二十七条第二款规定:“违法行为轻微并及时纠正, 没有造成危害后果的, 不予行政处罚。”如上所述, 姚某某的行为属于轻微的违法行为并且没有造成安全隐患的危害后果因此, 对姚某某的行为应当不予行政处罚。

B市建设委员会依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款和第五十八条规定对姚某某进行处罚, 应属于适用依据不当。

三、B市建设委员会行政处罚的程序不合法

我国《行政处罚法》第二十三条规定:“行政机关实施行政处罚时, 应当责令当事人改正或限期改正违法行为。”B市建设委员会2006年7月21日发布实施的《B市建设工程施工现场安全监督工作规定》第十七条规定:“建设工程安全监督机构对施工现场进行监督抽查时, 应填写《施工现场安全监督检查记录》, 对发现的安全隐患, 下达《责令 (限期) 改正通知书》, 要求责任单位进行整改。”B市建设委员会在检查时没有依法向姚某某下达《责令 (限期) 改正通知书》, 这不仅违反了法律规定的行政处罚程序, 也不符合行政处罚应坚持处罚与教育相结合的基本原则。

四、B市建设委员会的行政处罚明显不当

2006年B市建设委员会依据《建筑法》、《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规制定并发布的《B市建设工程安全生产重大事故及重大隐患处理规定第二十二条规定:“监理单位监理的工程发生重大事故监理工程师未执行法律、法规和强制性标准, 负有监理责任的, 按照下列规定处罚: (一发生四级重大事故的, 责令停止监理工程师在B市建筑市场执业3个月至6个月。……”姚某某的行为既未造成安全隐患, 更没有造成重大事故, B市建设委员会对姚某某处以停止执业六个月不符合上述规定, B市建设委员会的行政处罚明显不当。

综上所述, B市建设委员会作为B市工程建设领域的行政执法机关应当严格按照《行政处罚法》及有关法规规定执法, 实施行政处罚必须以事实为根据, 与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当, B市建设委员会对姚某某实施的行政处罚事实不清, 适用法律不当, 行政处罚违反法律规定的程序, 处罚明显不当, 侵犯了姚某某的合法权益, 根据我国《行政复议法》的有关规定, 特向B市人民政府请求撤销B市建设委员会作出的行政处罚, 以维护姚某某的合法权益。

律师点评:

本案是一起注册监理工程师不服建设行政机关行政处罚争议纠纷的行政案件。本案直接关系到目前工程监理行业颇为关注的建设工程安全生产监理的风险与防范的热点问题。

工程监理制自1988年实施以来, 与项目法人责任制、招标投标制、合同管理制共同组成了我国工程建设的基本管理体制, 有效控制了工程质量、投资和进度, 为提高我国工程建设水平和投资效益发挥了非常重要的作用。

我国1997年颁布的《建筑法》明确规定, 工程监理是依据法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和工程承包合同, 对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面, 代表建设单位实施监督。我国《建筑法》对建设工程安全生产的监理, 没有明确要求。随着我国工程建设规模的扩大及工程建设监管的加强, 进一步发挥工程监理制在工程建设中的作用呼声越来越高, 同时, 为了遏制建设工程安全生产事故频发的态势, 2003年国务院颁布实施《建设工程安全生产管理条例》, 首次明确监理应承担安全生产责任, 并提出了监理安全生产工作内容。此后, 各地以此为依据制定了配套的规章和规范性文件。但由于法规规定的不明确、法规与规范性文件之间规定不一致、责任承担不合理、权利与责任不一致等, 导致建设工程安全生产监理的定位、内容及责任不明确, 建设工程安全生产监理的风险越来越大。

建设工程安全生产监理的风险主要有:一是建设工程安全生产监理的工作内容不断增加的风险。由于我国《建设工程安全生产管理条例》对建设工程安全生产监理的内容规定比较原则、不够清晰, 导致建设工程安全生产监理的范围不断扩大, 有的地方甚至将施工单位租赁机具是否存在安全隐患、有无拖欠农民工工资、工地饮食卫生是否合格等内容都纳入了建设工程安全生产监理的范围。二是建设工程安全生产监理的责任有扩大的风险。《建设工程安全生产管理条例》对监理单位及注册监理工程师的责任加大, 对施工单位的责任在弱化, 如监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或专项方案进行审查的, 规定了较重的处罚;但对施工单位虽在施工组织设计中编制了安全技术措施或专项施工方案但未经监理审查仍组织施工的, 没有规定相应的处罚。把本应属于施工单位的安全生产责任推给了监理单位。一方面, 造成监理单位把主要精力和时间放在安全生产监理上, 而忽视了监理应当关注的质量、工期、造价的控制;另一方面, 造成施工单位过分依赖监理, 忽视了其作为安全生产的主体及责任, 以至于有的地方出现了发生安全事故, 不问施工单位是怎么干的, 而是首先责问监理是怎么管的不正常现象。三是对建设工程安全生产监理注册人员的处罚规定过重所带来的风险。我国《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定:“注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的, 责令停止执业3个月以上1年以下……”。此规定本身既没有对执行的法规的范围进行限制, 也没有考虑违法行为的情节、后果, 只要有不执行法规的行为, 即可以处以责令停止执业的较重处罚, 显然是不合理的, 造成监理工程师的执业风险加大。四是由于建设工程安全生产监理的法规较多且不统一存在对监理的处罚不当的风险。B市建设委员会2006年发布的规范性文件《B市建设工程安全生产重大事故及重大隐患处理规定》第二十二条规定:“监理单位监理的工程发生重大事故, 监理工程师未执行法律、法规和强制性标准, 负有监理责任的, 按照下列规定处罚: (一) 发生四级重大事故的, 责令停止监理工程师在B市建筑市场执业3个月至6个月……”很显然, 对同一种违法行为, 与《建设工程安全生产管理条例》第五十八条的规定不同。五是建设工程安全生产监理的责任与权利不一致的风险。工程监理单位在建设工程安全生产监理中责任重大, 但在监理过程中发现存在安全事故隐患, 监理单位只能要求施工单位整改或责令停止施工, 如果施工单位或施工单位在建设单位的授意下拒绝整改或不停止施工的, 监理单位只能向有关部门报告, 而无其他手段。六是建设行政执法机关不依法执法带来的风险。建设行政执法机关不按照《行政处罚法》的规定的程序进行行政处罚, 应当责令改正的不责令改正、对不应进行行政处罚轻微违法行为进行处罚等。

建设工程安全生产监理风险的防范, 一是监理单位和注册监理人员应当严格按照法律、法规、工程建设强制性标准、监理合同的要求, 认真履行建设工程安全生产监理职责, 按照规定的监理程序开展工作。二是通过修改《建设工程安全生产管理条例》或制定《建设工程监理管理条例》, 进一步明确建设工程安全生产监理的内容, 科学界定建设工程安全生产监理的责任赋予监理单位履行建设工程安全生产监理职责的应有的权力与手段。三是在行政法规规定的范围内通过制定具体的实施细则, 明确违法行为的具体认定标准, 合理规定行政处罚幅度。四是监理单位和注册监理人员应高度重视安全生产监理资料的收集、整理和保存, 保证收集及时、整理全面、保存合理, 以维护自身的合法权益。五是建设行政执法机关应当严格依法执法, 对违法行为的查处应当在法定职权范围内实施行政处罚, 做到事实清楚、证据确凿、适用法律正确、程序合法、处罚适当, 切实保障行政相对人的合法权益。

工程监理制自1988年实施以来, 与项目法人责任制、招标投标制、合同管理制共同组成了我国工程建设的基本管理体制, 有效控制了工程质量、投资和进度, 为提高我国工程建设水平和投资效益发挥了非常重要的作用。

注册监理工程师证变更注册程序 篇3

变更注册的材料申报时间：每月的11日～20日

一、省内变更注册程序：

（一）申请人进入中华人民共和国建设部网站或中国工程建设信息网，登录“注册监理工程师管理系统”，填写、打印《注册监理工程师变更注册申请表》和相应电子文档。且在网上上报后，将申请变更的申报材料交聘用单位。

（二）聘用单位在变更申请表上签署意见并加盖单位印章后，将申请人的注册申报材料(确认网上已上报给省建设主管部门后)报送到省级建设主管部门初审。

（三）省级建设主管部门核对有关申报材料是否与原件相符、是否符合注册条件后，在变更注册申请表上签署初审意见，并加盖单位公章后，将申请注册申报材料和初审意见报建设部。

二、跨省、自治区、直辖市变更注册程序：

（一）申请人进入中华人民共和国建设部网站或中国工程建设信息网，登录“注册监理工程师管理系统”，填写、打印《注册监理工程师变更注册申请表》和相应电子文档，且在网上上报。

（二）申请人先将书面申报材料交原聘用单位工商注册所在地的省级建设主管部门，经审查同意盖章后再将书面申报材料交新聘用单位工商注册所在地的省级建设主管部门初审。

三、变更注册需提交的材料：

1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师变更注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省级注册管理机构)；

2、与新聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明原件及复印件）；学历及职称证明材料；

3、在注册有效期内，变更执业单位的，申请人应提供工作调动证明（与原聘用单位终止或解除聘用劳动合同的证明文件复印件，或由劳动仲裁机构出具的解除劳动关系的劳动仲裁文件复印件）。跨省、自治区、直辖市变更执业单位的，还须提供满足新聘用单位所在地相应继续教育要求的证明材料。

4、在注册有效期内或有效期届满，变更注册专业的，应提供与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和一项工程业绩证明材料一份，以及满足相应专业继续教育要求的证明材料。

5、在注册有效期内，因所在聘用单位名称发生变更的，应在聘用单位名称变更后30日内按变更注册规定办理变更注册手续，并提供聘用单位变更后的新名称的营业执照复印件。

注册监理工程师复习题 篇4

1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失

C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

2.《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，优先解释次序是（）。

A．协议书→通用条件→专用条件

B．协议书→投标文件→专用条件

C．投标文件→通用条件→附录B

D．中标通知书→专用条件→投标文件

3.根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是()的合同。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B．以合法活动掩盖非法目的 C．因重大误解而订立

D．损害社会公共利益

4.根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A．10

B．15

C．20 D．30

5.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站

B．专业监理工程师安排监理员进行旁站

C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视

D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视

6.根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自()开始计算。

A．该信件的投寄日期

B．收到该信件的邮戳日期

C．该信件的收到日期

D．投寄该信件的邮戳日期

7.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0

B．3.0

C．4.0

D．6.0

8.监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（）。

A．应对该人予以警告

B．应对承包人予以警告

C．通知承包人撤换该人员 D．请示委托人同意后要求承包人更换该人员

9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期

B．发包人追加合同价款，工期不予顺延

C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期

D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延

10.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A．初步设计编制的概算价

B．施工图设计编制的预算价

C．投标书中标明的报价

D．评标委员会算出的评标价

11.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。

A．10

B．15

C．20

D．30

12.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门

B．设计单位

C．监理单位 D．人民法院

13.根据《工程监理企业资质管理规定》，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处()的罚款，申请人3年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1千元以上1万元以下

B．5千元以上1万元以下

C．1万元以上2万元以下

D．2万元以上3万元以下

14.根据《合同法》，不属于书面合同形式的是()。

A．传真

B．电子邮件

C．登记

D．信件

15.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人承担违约责任的原则是()。

A．补偿性原则

B．惩罚性原则

C．无过错原则

D．有限责任和过错责任原则

16.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处()的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A．5万元以上10万元以下

B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上30万元以下

D．30万元以上50万元以下

17.根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A．1

B．2

C．3

D．5

18.以下关于监理人承担安全责任的说法中，正确的是（）。

A．对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制

B．只要施工中出现质量安全事故，监理人必须承担管理失职责任

C．监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责

D．如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调，监理人可以不负责安全管理

19.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A．8

B．12

C．24

D．48

20.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15

C．20

D．30

21.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，如果因生产安全事故造成5人死亡和2000万元直接经济损失，则该事故属于()。

A．特别重大事故

B．重大事故

C．较大事故

D．一般事故

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A．施工合同

B．监理大纲

C．项目管理规范

D．工程建设强制性标准

23.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约

B．侵权

C．“先合同义务”

D．无过错

24.承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知()。A．发包人

B．监理人

C．规划管理部门

D．质监部门

25.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充和修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A．协议书

B．专用条款

C．标准条款

D．质量保修书

26.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，施工监理服务收费基价按《施工监理服务收费基价表（附表二）》确定，计费额处于两个数值区间的，其施工监理服务收费基价()。

A．取区间下限值

B．取区间上限值

C．采用加权平均法确定

D．采用直线内插法确定

27.根据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，防止人员和物料坠落，作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于()cm时应作全封闭。

A．10

B．15

C．20

D．25

28.依据《节约能源法》，必须对固定资产投资项目实行节能评估和审查。以下对未达到强制性节能标准的工程项目，论述正确的是()。

A．负责项目审批的机关不得以未达到标准为理由不批准该项目

B．负责项目核准的机关可以核准项目建设并指出节能的不足之处

C．只要设计已完成建设单位即可以开工建设

D．已经建成的项目不得投入生产、使用

29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由()承担。

A．责任方

B．发包人

C．承包人

D．发包人与承包人共同

30.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且()年之内不得重新申请安全生产许可证。

A．1

B．2

C．3

D．5

31.根据《工程监理企业资质管理规定》，事务所合伙人中至少应有()名注册监理工程师。

A．2

B．3

C．5

D．10 32.根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．施工单位质检人员

B．建设单位或监理单位

C．监理单位和施工单位

D．工程质量监督机构

33.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业()年。

A．1

B．2

C．3

D．5

34.按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，重大安全事故发生后的事故调查组成员不应包括()。

A．政府行政官员

B．事故单位的工会代表

C．事故工程设计院的代表

D．安全生产监督部门的专家

35.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，工程中有利用原有设备并进行安装调试服务的，以()作为施工监理服务收费的计费额。

A．该设备的购买原值

B．同类设备的平均价格

C．签订工程监理合同时该设备的残值 D．签订工程监理合同时同类设备的当期价格

36.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门

B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门

C．工商管理部门向国务院建设主管部门

D．聘用单位向国务院建设主管部门

37.工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。

A．工程所在地

B．建设单位所在地

C．施工单位所在地

D．双方选定地点

38.已知某建设工程施工监理收费的计费额X=25000万元,且该区间对应的X1=20000万元,Y1=4万元X2=40000万元,Y2=2万元,则该工程施工监理收费基价Y为()万元。

A．394

B．406

C．630

D．702

39.造成潜在投标人数量不足()的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A．3个

B．4个 C．5个

D．6个

40.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．1倍以上2倍以下

B．50%以上1倍以下

C．2倍以上3倍以下

D．2倍以上4倍以下

41.根据《合同法》，缔约过失责任是指()。

A．订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C．由于本方授权订立合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

42.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请工程监理企业资质。

A．1

B．2

C．3

D．5

43.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人供应的材料设备使用前，由()。

A．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担 B．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

C．承包人负责检验或试验，检验或试验费用由承包人承担

D．发包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担

44.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的()。

A．保修义务、保修责任和免责条件

B．保修内容、保修期限和保修方法

C．保修责任、保修条件和保修标准

D．保修范围、保修期限和保修责任

45.施工过程中，委托人对承包人的要求应（）。

A．直接指令承包人执行

B．与承包人协商后，书面指令承包人执行

C．通知监理人，由监理人通过协调发布相关指令

D．与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行

46.根据《合同法》，属于要约邀请的是()。

A．招标公告

B．提交投标文件

C．发出中标通知书

D．提交履约保函

47.发包人接受联合体招标的，联合体申请人除应符合承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求外，联合体还应遵守（）规定。

A．联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书 B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C．通过资格预审的联合体，其各方组成结构或职责等资格条件不得改变；

D．联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审

48.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

49.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。

A．无偿归监理人所有

B．按使用前的原值付款后归监理人

C．归还委托人，监理人无须支付费用

D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

50.根据《建设工程施工现场管理规定》，由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向()报告。

A．施工单位所属人民政府建设行政主管部门

B．建设单位所属人民政府建设行政主管部门

C．国务院建设主管部门

D．当地人民政府建设行政主管部门

51.下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。A．最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金

B．最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金

C．赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

D．赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失

52.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料设备到货后，应由()共同清点。

A．发包人与工程师

B．工程师与承包人

C．供货人与工程师

D．承包人派人与发包人

53.按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A．某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B．某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C．某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

D．某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

54.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，()应当在建筑工程开工前按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A．工程监理单位

B．建筑施工企业

C．建设单位

D．质量监督机构 55.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人调换总监理工程师须事先经()同意。

A．政府主管部门

B．委托人

C．承包人

D．质量监督机构

56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当工期延误事件发生后，承包人应在14天内就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后()天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

A．7

B．14

C．2

D．28

57.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目

B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目

D．总投资额为2000万元的科技项目

58.根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业的资质按照等级分为()。

A．甲级资质、乙级资质和事务所资质

B．综合资质、专业资质和丙级资质

C．综合资质、甲级资质和乙级资质 D．综合资质、专业资质和事务所资质

59.根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，除铁路、水运、公路、水电、水库工程外，其他工程的施工监理服务收费按照建设项目()计算收费。

A．工程概算投资额分档定额计费方式

B．工程概算投资的固定费率计费方式

C．建筑安装工程费分档定额计费方式

D．建筑安装工程费的固定费率计费方式

60.评标价是指()。

A．标底价格

B．中标的合同价格

C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

2.多选题【本题型共20道题】

1.施工企业取得安全生产许可证的条件包括()。

A．有建立、健全安全生产责任制

B．制定了完备的安全生产规章制度和操作规程

C．对特种作业人员办理了工伤保险，未对所有从业人员办理保险

D．主要负责人虽未参加过安全生产考核，但安全生产管理人员均经考核合格

E．对所有从业人员均定期进行安全生产培训

2.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取的方式有()。A．重点检查

B．平行检查

C．专项检查

D．旁站检查

E．抽查

3.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的工程包括()。

A．国家重点建设工程

B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程

D．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

E．总投资为2800万元的通信建设工程

4.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行

B．采取补救措施

C．赔偿损失

D．支付违约金

E．返还财产

5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任

B．双方的风险责任均不免除 C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

6.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达

B．投标书未密封

C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

7.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的8.根据《合同法》，属于要约邀请的有()。

A．寄送价目表

B．招标公告

C．递送投标书

D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

9.根据《合同法》，合同有效条件包括()。

A．合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B．当事人意思表示真实

C．合同当事人签字或盖章

D．合同应当采用书面形式

E．不违反法律或社会公共利益

10.根据《建设工程监理规范》，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有()。

A．监理工作联系单

B．监理工程师通知单

C．监理工程师通知回复单

D．工程变更单

E．会议通知单

11.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应完成的工作包括()。

A．办理施工许可证

B．确定水准点与座标控制点

C．负责保护已完工程

D．提供施工场地的工程地质资料

E．提供年、季、月度工程进度计划

12.根据《招标投标法》，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A．施工单项合同估算价150万元人民币

B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币

C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币

D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

E．项目总投资2000万元，监理合同单项估算价30万元人民币

13.根据《合同法》，由于一方严重违约解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。

A．质量

B．结算

C．仲裁

D．标的 E．担保

14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员()的，处上一年年收入60%至100%的罚款。

A．不立即组织事故抢救

B．谎报或者瞒报事故

C．迟报或者漏报事故

D．销毁有关证据、资料

E．指使他人作伪证

15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括()。

A．设计变更给承包人增加的款额

B．工程师批准承包商索赔的款项 C．承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费

D．承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出

E．承包商收取的分包管理费

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有()。

A．禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

B．结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包

C．禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D．施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人

E．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

17.根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A．清理条款

B．结算条款

C．质量条款

D．风险条款

E．保险条款

18.根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括()。

A．建设资金已经落实

B．已经取得规划许可证

C．有满足施工需要的施工图纸

D．已经确定建筑施工企业

E．已经编制建筑工程监理规划 19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。

A．负责修改施工进度计划

B．向承包人直接发出提前竣工的指令

C．与承包人协商并签定提前竣工协议

D．为承包人提供赶工的便利条件

E．减少对工程质量的检测试验

20.根据《合同法》，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，()履行。

A．交付不动产的，在不动产所在地

B．给付货币的，在给付货币一方所在地

C．交付动产的，在接受动产一方所在地

D．设备采购，在采购方所在地

注册监理工程师复习题 篇5

第1题(2分)单选题

对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程、专业工程应进行（）。

A.全部检验 B.免去检验 C.功能性抽样检测 D.抽样检验

第2题(2分)单选题

关于工程设计变更价款调整的说法正确的是（）

A.工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的由承包人向发包人提出经发包人审核同意后调整合同价款。

B.工程设计变更确定后22天内，设计变更涉及工程价款调整的由承包人向发包人提出经发包人审核同意后调整合同价款。

C.工程设计变更确定后7天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发承包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

D.工程设计变更确定后22天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发承包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

第3题(2分)单选题

分包合同发生重大变更的应在变更后()个工作日内，将变更协议送原备案机关备案。

A.3 B.5 C.7 D.12

第4题(2分)单选题

依据《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》，下列说法正确的是（）

A.模板工程应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字后方可作业 B.模板工程应按相关规定编制施工方案，监理工程师审批签字；项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

C.模板工程应按相关规定编制施工方案，施工单位分管负责人审批签字；项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

D.模板工程应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人组织有关部门验收合格后方可作业

第5题(2分)单选题

对抗震设防烈度6度、7度的地区，拉结钢筋的埋入长度从流槎处算起，不应小于（）mm，末端应有90度弯钩

A.500 B.700 C.800 D.1000

第6题(2分)单选题

层板坯料指接的间距，对于手拉构件，当应力达到或超过设计值的75%保嗔诘牟惆逯渚嗬胗ξ）mm

A.10 B.15 C.20 D.25

第7题(2分)单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中，劳务分包是指()

A.施工总承包企业，将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

B.施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

C.施工总承包企业将其所承包工程中的所有工程发包给其他建筑企业完成的活动 D.施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的专业工程发包给劳务分包企业完成的活动

第8题(2分)单选题

控制工程项目施工过程的质量，必须从最基本的（）控制人手。

A.各道工序施工质量 B.分项工程质量 C.分部工程质量 D.单位工F质量

第9题(2分)单选题

地下工程塑料防水板的搭接缝必须采用（）连接

A.粘结法 B.热风焊接法

C.黯然圈固定 D.叠接法

第10题(2分)单选题

发包人要求承包人完成合同外零星项目，承包人应在接受发包人要求的()日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向发包人提出施工签证

A.5 B.7 C.12

第11题(2分)单选题

建设行政主管部门应自接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起()日内，组织专家委员会提出书面审查意见，并将审查结果通知建设单位。

A.7 B.14 C.25 D.28

第12题(2分)单选题

无眠卷材防水层所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性（）

A.不相容 B.使用现有材料 C.相容 D.由甲方规定

第13题(2分)单选题

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，()应对施工现场安全负责.A.分包工程发包人 B.分包工程承包人 C.建设单位 D.施工总承包单位

第14题(2分)单选题

下列关于抗震设防审查的说法，错误的是（）

A.建设单位应在超限高层建筑工程的初步设计阶段，向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出专项报告，申请审查

B.建设行政主管部门应组织超限高层建筑工程抗震设防专家委员会对超限高层建筑工程进行抗震设防专项审查

C.审查难度大或审查意见难以统一的，当地建设行政主管部门应组织专家进行多次交流讨论，以确定审查结果

D.超限高层建筑工程的抗震设防专项审查内容包括：建筑的抗震设防分类，抗震设防烈度、场地抗震性能评价、抗震概念设计、主要结构布置、建筑与结构的协调、地基基础和上部结构抗震性能评估等

第15题(2分)单选题

基坑填土工程标高允许偏差为（）

A.-50mm B.±50 C.±30 D.-30

第16题(2分)单选题

根据《环境保护法》，“三同时”是指建设项目中防治污染的设施必须与主体工程（）。

A.同时规划、同时审批、同时设计 B.同时设计、同时施工、同时投产使用 C.同时规划、同时设计、同时施工 D.同时审批、同时设计、同时施工

第17题(2分)单选题

根据《合同法》，发包人与监理人的权利和义务以及法律责任应当依照（）以及其他有关法律、行政法规的规定。

A.建设工程合同 B.委托合同 C.居间合同 D.承揽合同

第18题(2分)单选题

根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.10日 B.20日 C.1个月 D.3个月

第19题(2分)单选题

在中德合资医院项目前期环境调查和分析中，下列属于政策性调查内容之一的是（）。

A.德国医疗卫生服务标准 B.中国医疗卫生服务标准 C.外国医生来华行医的可行性 D.进入当地医保系统的可行性

第20题(2分)单选题

项目监理机构与监理单位的协调属于项目监理机构的（）。

A.内部协调 B.外部协调 C.近外层协调 D.远外层协调

第21题(2分)单选题

在中德合资医院投资项目敏感性分析中，影响项目财务评价指标的主要因素之一是（）。

A.工资福利费 B.当地医疗机构的数量 C.设备的折旧年限 D.投资回收期

第22题(2分)单选题

在教学科研综合楼案例中，下列属于安全监理工程师职责之一的是（A.负责对施工组织设计的审查

B.审核并签署涉及安全的专项工程施工方案 C.发现安全隐患时签发停工令

D.发现安全隐患时及时给予制止，并及时向总监理工程师报告

第23题(2分)单选题

监理工程师通知单的书面协调方式具有（）的特点。

A.指令性 B.联系性 C.解释性 D.专业性

第24题(2分)单选题）。根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以（）的罚款。

A.1千元以上1万元以下 B.5千元以上1万元以下 C.1万元以上2万元以下 D.2万元以上3万元以下

第25题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的选修课为（）学时。

A.24 B.36 C.48 D.60

第26题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请工程监理企业资质。

A.1 B.2 C.3 D.5

第27题(2分)单选题

PMC合同通常采用（）的计价方式。

A.固定总价 B.固定单价

C.成本＋酬金＋激励金 D.成本＋酬金

第28题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，申请初始注册者，可自（）提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。

A.执业资格考试通过后3年 B.资格证书签发之日起3年内 C.执业资格考试通过后5年内 D.资格证书签发之日起5年内

第29题(2分)单选题

根据《建筑法》，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权（）。

A.要求建筑施工企业改正 B.报告工程质量监督机构 C.终止施工合同的履行 D.变更施工合同价款

第30题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以（）。

A.两次为限，每次不超过3个月 B.两次为限，每次不超过6个月 C.一次为限，延期不超过3个月 D.一次为限，延期不超过6个月

第31题(2分)多选题

根据《招标投标法》，招标代理机构应具备的条件包括（）。

A.必须是法人组织 B.有编制投标文件的能力 C.有从事招标代理业务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库

第32题(2分)多选题

根据《注册监理工程师管理规定》，（）的，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。

A.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书 B.未办理变更注册仍执业 C.以个人名义承接工程监理业务 D.弄虚作假提供执业活动成果 E.非法转让注册证书或者执业印章

第33题(2分)多选题

根据《招标投标法》，投标文件（）的投标人应确定为中标人。

A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C.满足招标文件各项要求，并且保价最低

D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低 E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高

第34题(2分)多选题

根据《合同法》，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为（）。

A.合同当事人没有改变

B.第三人可以向债权人行使抗辩权 C.第三人可以与债权人重新协商合同条款

D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

第35题(2分)多选题

根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方（）时，可以行使抗辩权。

A.未按合同约定办理保险 B.经营状况严重恶化

C.为逃避债务转移财产、抽逃资金 D.合同履行准备不充分 E.丧失商业信誉

第36题(2分)多选题

受要约人对要约内容的实质性变更包括（）。

A.违约责任的变更 B.数量的变更 C.增加建议性条款 D.增加说明性条款

E.履行期限的变更

第37题(2分)多选题

根据《合同法》，解除合同的条件有（）。

A.不可抗力发生

B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行主要债务 D.当事人违约使合同目的无法实现

E.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

第38题(2分)多选题

基于FIDIC条款的设计委托合同结构一般由（）等内容组成。

A.设计意向书 B.标准合同条件 C.设计任务书 D.特殊应用条件 E.相关附件

第39题(2分)多选题

中德合资医院项目前期环境调查和分析的内容主要包括（）。

A.影响医院经营的社会、经济发展环境 B.项目所在地大气污染、水环境状况 C.当地医疗服务市场的供求关系 D.中外合资盈利性医院的相关政策 E.当地医疗卫生设施

第40题(2分)多选题

财务基准收益率根据该项目的资本成本而定，中德合资医院财务基准贴现率参数的选取综合考虑的因素包括中方自有资金收益率、德国投资收益率以及（）。A.国内投资的资金成本率 B.国内设备融资利率 C.海外设备融资利率 D.海外发行债券资本成本率 E.银行长期贷款利率

第41题(2分)多选题

下列不属于安全玻璃的是（）

A.钢化玻璃 B.单片半钢化玻璃 C.单片夹丝玻璃 D.安全中空玻璃 E.夹层玻璃

第42题(2分)多选题

对监理单位的安全生产监督管理的内容包括（）

A.将安全生产管理内容纳入监理规划的情况，以及在监理规划和中型以上工程的监理细则中制定对施工单位安全技术措施的检查方面情况

B.审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员取得考核合格证书和操作资格证书情况

C.审核施工企业应急救援予案和安全防护、文明施工措施费用使用计划情况 D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准情况

E.审查建设单位是否按照合同约定向施工单位拨付建筑工程安全防护、文明施工措施费用的情况

第43题(2分)多选题

安全生产许可证动态监管包括（）

A.对承建施工企业未取得安全生产许可证的工程项目，不得颁发施工许可证 B.发现未取得安全生产许可证施工企业从事施工活动的，暂扣安全生产许可证，限期整改，整改不合格的，吊销安全生产许可证

C.对发生重大事故的施工企业，立即暂扣安全生产许可证，并限期整改，生产安全事故所在地建设行政主管部门要及时将事故情况通报给发生事故施工单位的安全生产许可证颁发机关

D.取得安全生产许可证后，对降低安全生产条件的，严格按照《安全生产许可证条例》进行处罚

E.对向不具备法定条件施工企业颁发安全生产许可证的，及向承建施工企业未取得安全生产许可证的项目颁发施工许可证的，要严肃追究有关主管部门的违法发证责任

第44题(2分)多选题

关于保修期内发生住宅工程质量投诉的解决办法，下列说法正确的是（）

A.由开发企业负责查明责任

B.由施工单位组织有关责任方解决质量问题 C.若暂时无法落实责任的，开发企业应先行解决 D.质量问题的原因查明后由责任方承担相关费用

E.质量问题的原因查明后，由责任方与开发企业共同承担相关费用

第45题(2分)多选题

需要使用安全玻璃的部位包括（）

A.观光电梯及其外围护

B.楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内拦板 C.用于承受行人行走的地面板 D.水族馆和游泳池的观察窗、观察孔 E.室内隔断、浴室围护和屏风

第46题(2分)多选题

下列工程属于危险性较大工程的有（）

A.指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程 B.开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖

C.各类工具式模板工程，包括滑膜、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程

D.采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程 E.超重吊装工程

第47题(2分)多选题

合同价款由发包人与承包人订立书面合同约定。约定事项包括（）

A.预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式 B.发生工程价款纠纷的解决方法 C.工程竣工价款的结算与支付方式 D.安全措施和意外伤害保险费用

E.工程施工中发生变更时，工程价款的调整方式、索赔方式、时限要求及全额支付方式

第48题(2分)多选题

依据《建筑工程预防坍塌事故若干规定》,需要组织专家审查的专项施工方案包括（）

A.深度超过5m的基坑

B.岩质边坡超过30m的高切坡 C.土质边坡超过15m的高切坡 D.模板支撑系统跨度超过15m

E.模板支撑系统施工集中线荷载大于10KN/m

第49题(2分)多选题

依据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，应组织专家组进行论证审查的工程有（）

A.开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层）的深基坑工程 B.地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程 C.指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m的高大模板工程 D.30m及以上高空作业的工程

E.城市房屋拆除、爆破和其他土石大爆破工程

第50题(2分)多选题

对建设单位的安全生产监督管理的内容包括（）

A.申领施工许可证时，提供建筑工程有关安全施工措施资料的情况 B.定期巡视检查危险性较大工程作业情况 C.按规定办理工程质量和安全监督手续的情况