首付款缓付协议

首付款缓付协议（共9篇）

首付款缓付协议 篇1

XXXX项目

甲方：XXXXXXXXXXXXXX(开发商名称)

乙方：

乙方XXXXXXXXXXX（以下简称甲方），开发的项目 幢 单元楼号住宅，建筑面积平方米，购买单价为人民币元/平方米，总价为人民币元（￥）。首付总款为（大写）元（￥元（￥，因购房者资金困难，首付款尾款元（￥元），于年月规定期限前付清余款的，甲方将按每日所欠款项的1%向乙方收取违约金，由此造成的一切损失均由乙方承担。

本协议书约定的内容与主合同及附件不一致时，以本协议书为准。本承诺书为双方友好协商后签订，未尽事宜，由双方另行约定。

甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：

经办人员：

口头协议后不付款怎么起诉等3则 篇2

律师您好：

我与一外地公司两年来一直合作愉快，今年6月，该公司要求我带50个机器过去，他们打算购买10个租赁40个(口头协议，没签合同，飞机票是该公司预订和付款的)。到当地后，我将50个机器给他们了，他公司的一个经理签了收货单，他们使用完机器后，说还要使用，并口头承诺等我回到天津就会打款。因机票是预订，无法退票，我就先会天津了，但现在我多次电话催要租赁费用和货款。对方开始说过几天就给，但现在也没给，并开始不接电话了。

我手里只有这次事情的机票和收货单，以前每次都是现金交易的，手里没有其他的证据。我另外有当时在会场上拍的现场照片、对方人员使用我公司产品的照片，还有他们的员工都知道这事情，但不知是否会作证。我希望了解：1)我在什么地方起诉比较好?2)这官司是否能打赢?最后宣判的结果会怎样?

天津万国亮

万一亮读者：

1、根据你提供的情况，估计要在该公司所在地起诉。

2、收货单和机要是最重要的证据。另外，长期的合作关系，以及因这个合作关系产生的合同、发票、收货单等等都可以作为间接证据。

3、能否打赢关键看能否证实：对方收取了你们的机器，存在该口头协议。至于具体胜诉与否，涉及复杂的举证及庭审过程，现在无法定论。律师介入以后才会对案件有个比较标准的判断。但就你所说的情况初步判断胜诉的可能性大。

网上卖供应商的产品违法吗?律师您好：

我朋友为一公司的经销商，2008年在阿里巴巴注册了一个诚信通，因为他是个做配件的企业，产品品种不多，所以没有经过对方公司同意就把那家公司的一些产品发布到店铺里了，但是所做的生意全部都是在这家公司购买的，自己只是充当了个经销商的角色。按理说这应该是个好事情，免费为对方公司推销产品和宣传产品，却不想前几天接到了当地工商部门的消息，说是有侵权行为，还要处以数目不小的罚款。我朋友很头痛，想咨询这到底侵不侵权?怎样挽回这样的局面?

浙江金华程伟

程伟读者：

如果你朋友发布盼供应商的产品图片的目的就是销售该供应商的产品，我认为这不构成侵权。因为，你卖东西当然要给人家看的，否则怎么卖东西呢!

当然，如果你朋友挂羊头卖狗肉，即挂着供应商甲的产品图片，卖的却是供应商乙的产品，那就可能涉嫌侵权了。

不过具体还要看对方是否对该图片拥有著作权或其他权利才能确定你朋友是否构成侵权。

所以，现在你朋友要先确定工商部门是以什么理由要对你朋友进行处罚的，是不正当竞争还是其他，然后再具体咨询律师为你设计出—个应对的万全之策。

单位亏损要员工身份置换

律师您好：

我是志愿兵转业，于1988年回到家乡。在市供销系统生产资料公司工作，与单位签定无固定期限合同。公司于1997年亏损，单位发不出工资，对我个人又没有什么说法，但一直给交社会养老保险至今。由于新劳动法出台，与今年年初单位下发文件要求身份置换，并提出一些补偿条款，对工龄实行买断，每年补贴500元。如果不置换的话，就属于社会自然人，单位什么都不管了。请问公司所执行的文件是否合法，还是在恶意规避劳动法的实施?

陕西汉中李宝强

李宝强读者：

付款协议书 篇3

甲方（债权人）：

乙方（债务人）：

一、甲乙双方于20 年 月 日签订《 》，约定由甲方承建乙方的钢结构工程；

二、该工程已于20 年 月 日前竣工并交付使用；

三、合同总价款为人民币￥ 元，截至20 年 月 日，乙方共支付给甲方人民币￥ 元，乙方尚欠甲方人民币￥ 元，现关于该款项的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决： 1)第壹种：

乙方在 年 月 日前一次性支付给甲方人民币￥ 元整。

乙方按照本方案偿还了欠款后，甲方放弃余款￥ 元的 求偿权，并 自甲方收到人民币 整（元）时双方就此笔业务 的债权债务关系就此消灭。若乙方未按照本协议第壹种方案的约定付款，甲方 将保留向乙方追究全部欠款即

元（大写）本金及利 息 的权利。2)第贰种：

乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：

1、年 月 日前支付￥ 元；

2、年 月 日前支付￥ 元；

3、年 月 日前支付￥ 元；

四、违约责任：甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期款的0.233‰向甲方支付滞纳金。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向长春市绿园区人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字、盖章后生效。

甲方：（盖章）乙方（盖章）： 授权代表： 授权代表： 年 月 日 年 月 日篇二：付款协议书范本

付款协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方为了规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方通知乙方开具发票。

二、对甲方付款的规定：

每批订单乙方只需支付甲方80%货款，剩余货款乙方年底一次付清。

三、对产品的其它约定：

产品由甲方负责运输到乙方厂里。甲方应严格按照与乙方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。1

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字： 乙方签字：

盖章： 盖章： 2篇三：付款协议书范本

付款协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对产品的其它约定：

展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费： 元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

四、对付款方式的规定：

付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字： 乙方签字： 盖章 盖章篇四：付款协议书范本

付款协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一二三个月的货款押在甲方，到第四个月货款结算后甲方收到乙方发票后的7天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对付款方式的规定：

付款方式采取：乙方只接纳现金或汇款，汇票，支票。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方： 乙方：

代表: 代表: 盖章 盖章

签订日期: 签订日期:篇五：付款协议书 2 某某有限公司

付款协议书

供货方：某某有限公司＜以下简称甲方＞

付款方： ＜以下简称乙方＞

甲乙双方为了加强供货付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守。

一、甲方发货的规定：

1、根据乙方以往的付款诚信度，甲方采取先发货，月底结算的方式，双方进行货款往来。

2、乙方将当月每批需要的采购订单，需注明产品名称或零配件名称，规格型号、数量，以传真的方式＜fax：028－86102978＞，传真至甲方。

3、除不可抗力的因素以外，甲方应严格按照乙方订单中产品名称或零配件名称的交货数量，保质保量的进行供货。

二、乙方付款的规定：

1、甲方不提供铺底经营的方式。除必备的售后服务备件以外，乙方可晢不付款。

2、乙方向甲方采用月结的方式付款，既无论月初或月中发货，可以在当月的25日—30日<最迟30日>付清甲方对账单中显示的总金额款项。除不可抗力的因素以外，乙方不得无故延迟向甲方支付货款。如果确实有特殊情况当月底无法支付时，必须提前与甲方进行解释沟通，并争得甲方同意才可缓期。

3、如乙方无故延迟向甲方支付货款，甲方可采取控制对乙方发货进行制约，乙方必须付清前笔货款后甲方才可继续发货并以月结的方式进行双方的合作。

4、如乙方连续或累计出现三次延迟按协议向甲方支付货款的，甲方将取消先发货月底结账的合作方式，并要求乙方付清所有货款。如乙方还需要继续合作的，经甲方同意后可采取先付款后发货的方式合作，待甲方认为乙方的付款诚信达到要求时，可重新签协议。

三、其他规定：

甲乙双方应遵守本协议，如果发生纠纷，双方应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在人民法院申请仲裁。

四、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效＜传真件有效＞。本协议一式两份，双方各持一份。

五、协议有效期：

按揭首付分期协议 篇4

关于首付款支付的补充协议

甲方：中联重科股份有限公司

乙方：李绍平

本协议签订地：湖南省长沙市岳麓区

甲、乙双方于年月日签订合同顺序号为《产品买卖

合同》（以下简称《合同》），根据《合同》约定，乙方购买甲方型号为TC5010-4型塔式起重机贰台，设备总金额为人民币 55万元，付款方式及付款期限为：银行按揭贷款，买受人

在《合同》签订即日起日内支付定金万元（大写：）；首付款11万元（含定金）（大写： 壹拾壹万元整）、保证金0万元（大写： 零元整）、按揭

费用（含保险费、按揭手续费、公证费等）1.3408万元（大写： 壹万叁仟肆佰零捌元整），于（日期）前支付；余款 44 万元（大写： 肆拾肆万元整）办理 36 个月银行按揭贷款一次性支付。

现因乙方资金周转困难，影响首付款总额的支付，双方本着长期合作的原则，经友好

协商，就首付款支付事宜达成如下协议：

一、乙方在年月日前向甲方支付部分首付款 5.5 万元(即设备总金额的10 ％，含定金，大写： 伍万伍仟元整)及保证金 0 万元（大写： 零元整）、按揭费用（含

保险费、按揭手续费、公证费等）1.3408 万元（大写：壹万叁仟肆佰零捌元整），共计 6.8408 万

元（大写： 陆万捌仟肆佰零捌元整）。

二、首付款余额(即设备总金额的 10 ％计人民币 5.5 万元，大写： 伍万伍仟元整)，乙方于发货放款后1年按季度（均付）向甲方支付。

三、本协议作为上述《合同》的附件，与其具有同等法律效力，若内容约定不一致或

冲突的，以本协议为准。

四、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律

效力。

甲方：中联重科股份有限公司乙方：

委托代理人：法定代表人：

分期付款协议 篇5

甲方：

乙方：身份证号码：乙方所购甲方开发坐落于项目号楼单元层室。报价为，总价为

成交价为，总价为

首付款%（大写拾万仟佰拾元整）

一、甲乙双方就首付款分期付款方式达成以下协议：

乙方于年月日前付清首付款的%，即人民币拾万仟佰拾元整（￥：）

乙方于年月日前付清首付款的%，即人民币拾万仟佰拾元整（￥：）

二、双方责任：

1、乙方不得违约，如违约本协议将参照《商品房买卖合同》第七条关于乙方违约付款的责任进行追究。如因为客户自己原因造成的违约责任，开发商有权终止交易，若开发商未终止交易，客户则必须一次性付清所购房源剩余款项的全部余额。

2、分期付款协议时间到期后，乙方不按时付清首付款，自本协议规定付款日期起至付清首付款之日止，乙方向甲方按日支付合同总价万分之的违约金，合同继续履行，若乙方逾期超过日，视乙方自动放弃该房屋甲方可不经过乙方同意处理该房屋，且该房屋的过户手续由乙方负责。

3、协议期内，乙方必须无偿配合甲方办理银行按揭，义务为甲方提供办按揭办理资料。如乙方不配合按揭办理或者无法按揭办理，乙方必须一次性付清所购房源剩余房款的全部金额，若乙方不付清尾款，甲方可不经过乙方同意处理该房屋。

本协议一式贰份自甲乙双方签字之日起生效并与《商品房买卖合同》具有同等法律效益。

付款协议书 篇6

乙方：

甲、乙双方就乙方在凯旋新地产广场所购买的 区 座 号房（以下简称“该物业”）达成以下付款（轻松按揭）补充协议：

一、乙方按以下时间向甲方支付该物业的首期楼款：

定 金：￥ 须于 年 月 日付款并签署《认购协议书》及本补充协议，并于 年 月 日前签署《商品房买卖合同》及《补充协议》，选择按揭客户同时办理￥ 的银行按揭手续。

第一期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；

第二期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；

第三期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；

第四期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；

第五期楼款：￥ 须于二 年 月 日前付清；

二、以上乙方支付的楼款，如提前或按时缴交不需支付利息，逾期每日按拖欠金额的万分之 支付滞纳金。

三、乙方必须按时支付，不得以收楼或物业管理纠纷为由拒交，如逾期超过30天，除支付滞纳金外，甲方有权解除《商品房买卖合同》，收回该物业重新出售，同时乙方所交付的所有款项不得退回，且须按合同成交总楼价的5%向甲方支付违约金，甲方并保留追究乙方法律责任及弥补损失的权利。

四、本协议一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，签章后生效，与《商品房买卖合同》具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

首付款缓付协议 篇7

甲方：威海市工田房地产开发有限公司

法定代表人：戚中瑜

乙方： 王飞身份证号：***419

依据平等互利原则，经甲乙双方协商达成一致共同签订本协议书。

一、乙方购买甲方开发的房屋一套，位于银滩旅游度假区山水花都小区

二、分期付款方式如下：

1、乙方购买以上房屋总价款为现已支付首付 100000元；余首付款为 42844元，乙方承诺于 2013 年 5 月 30 日前全额支付给甲方。

2、为配合乙方申请银行房屋贷款的需要，在未收取全额首付款前，甲方仍承诺于本协议生效之日，以乙方名义出具全额首付款发票。

3、本协议第二条第二项所涉全额首付款发票不作为证明在该发票签发日甲方收到全额首付款的依据。

4、若乙方在约定的还款期内没有还款，甲方有权推迟交房，并有权自延期日起按欠款的万分之五按日累计计算违约金，甲、乙双方因此发生的一切损失，均由乙方承担。

三、本协议项下销售的房屋为特定物，不调、不退、不换。

四、本协议履行产生纠纷的，由甲乙双方友好协商解决。协商不成涉讼的，由本协议履行地人民法院管辖。

五、本协议经甲、乙双方盖章或签字后生效。

六、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

工程付款协议书 篇8

工程付款协议书1

甲方：_________

乙方：_________

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx_________年_________月_________日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：_________

乙方：_________

甲方代表签字：_________

乙方代表签字：_________

日期：_________

工程付款协议书2

甲方：_________

乙方：_________

为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，经协商一致，达成协议如下：

第一条预付工程款用途

该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修（工程名称：______________________________）而进行的材料采购工程款的支付。

第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。

第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。

第四条保证条款

1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用，不得用预付款进行违法活动。

2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况，了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条约定条款

1.由于经营管理不善而关闭、破产，确实无法履行合同的，在处理财产时，除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外，乙方应优先偿还该款项。

2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施，或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时，经向甲方申请，并得到甲方的书面同意，乙方才可以变更或解除合同，并免除承担违约责任。

第六条违约责任

1.乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。

2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的，甲方有权追回预付款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。

第七条合同变更或解除。

1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

第八条附则

1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

2.在协议履行期间，与本协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不成，应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。

3.本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，自签字、盖章之日起生效。

甲方：____________(公章)

代表人：____________

日期：____________

乙方：____________(公章)

代表人：____________

日期：____________

工程付款协议书3

甲方：_________

乙方：_________

甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对乙方延迟交货的规定：

甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数X 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。

四、对付款方式的规定：

一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

甲方签字：_________

乙方签字：_________

日期：_________

工程付款协议书4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

为加快项目建设进度，甲方同意给予乙方工程预付款，为规范乙方用款，保障各方权益，经协商一致，达成协议如下：

1、乙方在收到甲方工程预付款后，应按甲方要求缴纳预付款使用保证金，该保证金总额为__万元。

2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付，则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金，甲方收到该保证金后向乙方开具收据。

3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后，甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况，在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。

4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内，将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。

5、乙方未按期支付该保证金的，每延迟一天，甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息，按天计算，同时，甲方有权延迟支付工程进度款，直至乙方支付该保证金，乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期，否则，甲方将视乙方严重违约，甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。

6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的，乙方不得将该款项挪作他用，如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的，乙方须按挪用金额的.2倍对甲方进行赔偿，如因此对本工程造成进度、质量影响的，甲方有权对乙方进行索赔。

7、本工程采取银行贷款，为加快项目建设，甲方先筹资予以解决，待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后，乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。

8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的，每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。

9、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由本工程所在地的有管辖权的人民法院裁决；

10、中心施工总承包合同之工程预付款为：46606741.10元（大写：肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分），最终支付方式按本协议第2条约定执行。

11、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

日期：_____________________

日期：_____________________

工程付款协议书5

甲方：_____________________

乙方：_____________________

本着公平公正，诚实信用的原则，经甲、乙双方协商制定以下条款，供甲、乙双方共同遵守执行：

一、工程名称：______________________________

二、工程规模:

（1）建设工程：________________________

（2）工程总造价（中标价）：_____万元（大写：人民币柒拾肆万叁仟元整）。

三、付款方式：工程量完成一半付中标价款的40%，竣工验收合格后付中标价款的20%；___年年底付工程决算价款的20%；剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中，根据工程需要，乙方提前10天通知甲方工程款拨付，甲方应按期拨付，每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定付款方式全额付清，每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则，乙方有权向甲方追偿，所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。

四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决，如发生争议协商解决，协商不成，起诉方可向______人民法院进行起诉。

五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方的工程款支付完毕后自动失效。

六、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，_______住房和城乡建设局备案贰份。

甲方：_____________________

乙方：_____________________

日期：_____________________

日期：_____________________

工程付款协议书6

甲方：__________________

乙方：__________________

丙方：__________________

甲、乙、丙三方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下：双方确认，甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_________元，以宏府鲲翔九天项目房屋抵付，乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房，并转让给丙方。

丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。

经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议：

一、以房抵款金额及方式：

1款399136元，工程质保金不在抵扣范围内。

2、抵付方式为乙方开出所欠工程款全部发票，甲乙双方协助丙方办理房屋手续，欠付款项价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致，如房款超过399136元，超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。

3、本协议签订后，即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为：399136元整)的工程款付款义务。

二、房屋有关状况：

1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。

2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行，所发生费用由丙方自行承担。

3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符，超出或不足的面积按本合同约定的单价，多退少补。(具体标准参照《商品房预售合同》)。产生费用均由丙方自行承担。

三、原合同工程结算、付款约定：

因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外，其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。

四、承诺：

1、乙方同意甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。

2、因房屋质量产生任何问题，由丙方直接与开发商联系，甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后，乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。

3、丙方同意按与开发商签订《商品房预售合同》规定承担房屋其它相关费用。

4、丙方签订此合同时，该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时，均由丙方与开发商直接联系。

五、本协议签订后，丙方与开发商签订商品房买卖合同后，即为甲乙双方抵付行为完成。

六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。

八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方一分，乙方一份，丙方一份。

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

日期：_________

工程付款协议书7

甲方（委托付款方） ：

乙方（付款方）：

丙方（收款方）：

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则，达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。

收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：；

2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时，丙方应及时以书面形式通知甲方。

（1）收款人名称;

（2）收款人开户银行及账号。

6、甲方应及时通知乙方，因甲方未能将变更情况及时通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项委托付款业务。

甲方（委托付款方）乙方（付款方） 丙方（收款方） （签 章） （签 章） （签 章） 法定代表人：法定代表人： 法定代表人： （或授权代理人:）（或授权代理人:） （或授权代理人:） 年月日 年月日年月日

工程付款协议书8

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司

乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：

一、甲乙双方共同协议商定工程价款：

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。

二、工程款付款方式：

甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20xx年月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：山东丽都国际大酒店有限公司

乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司

甲方代表签字： 乙方代表签字：

20xx年 月日

工程付款协议书9

甲方：_________（委托方）

乙方：_________（付款方）

丙方：_________（收款方）

经甲、乙、丙三方充分协商，就甲方委托乙方直接向丙方支付欠款项事宜，达成如下委托付款协议：

1、甲乙双方于年7月签订的《合同》，经结算合同总价款元，乙方已经支付元，尚欠元没有支付。

2、甲方委托乙方直接向丙方支付欠款元，付款时间为本协议签订之日起日内。

丙方收款账号信息为：

账户名：_________

开户行：_________

账号：_________

3、乙方向丙方支付上述款项后，即视为乙方履行了《唐仲英纪念空间石柱及底座安装合同》（甲方与乙方之间的合同）的付款义务（付款金额以乙方实际支付的为准备）。

4、丙方收到乙方的付款后，即视为甲方履行了《合同》（甲方与丙方之间的合同）的付款义务（付款金额以丙方实际收到的为准备）。

5、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，自三方签字盖章之日起生效。

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

_________年_________月_________日

工程付款协议书10

甲方：_____________________有限公司

乙方：_____________________有限公司

鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。

1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币_____________________元整（_____________________元）。

2.甲方同意乙方于_______年_______月_______日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的正式发票后于_______年_______月_______日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款_______年_______月_______日当日一次性付清。

3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。

5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____________________有限公司

授权代表：_____________________

日期：_______年_______月_______日

乙方：_____________________有限公司

授权代表：_____________________

付款协议书范本 篇9

甲方： 乙方：

甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

一、对乙方开票的规定：

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

二、对甲方付款的规定：

乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一二三个月的货款押在甲方，到第四个月货款结算后甲方收到乙方发票后的7天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

三、对付款方式的规定：

付款方式采取：乙方只接纳现金或汇款，汇票，支票。

五、其他规定：

甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

六、协议生效：

本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

七、协议有效期：

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。甲方： 乙方： 代表: 代表: 盖章 盖章