通信工程承包合同

通信工程承包合同（共8篇）

通信工程承包合同 篇1

合同编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1．工程名称：

；

2．工程地点：

；

3．工程范围和内容：。

第二条 甲方权利和义务

1、组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；

2、提供必要的施工条件；

3、负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；

4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；

5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；

6、按合同约定按时向乙方支付工程款。最迟不得超过三个月

第三条 乙方权利和义务

1、必须具有通讯线路施工能力，安全施工，规范施工。

2、应编制工程竣工图纸，并留底；

3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；

4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；

5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；

6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；

7、严格按设计文件及《GB/T50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；

8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；

9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；

10、线路工程的施工，在施工过程中和工程后一年内属于乙方施工造成的质量问题，乙方应无条件进行维修，虫鼠或非乙方造成的损坏，乙方需及时通知甲方，经甲方同意，进行维修，维修结束后须做好记录和照片保存，再由甲方呈报移动公司结算维修费用。

11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。

12、乙方需向甲方通报施工人员花名册，做到施工班组人人一份意外事故保险，每个班组需办理登高作业证两名。

第四条 工程期限

本工程开工日期

****年**月**日，竣工日期

****年**月**日。

第五条 竣工验收

1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收计划。

2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。

第六条 质量保证

1、保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；

2、保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。

第七条 工程考核

1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款

%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。

2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。

3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款

%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。

4、甲方验收合格后应及时制定审计计划，每延期一天甲方应向乙方支付工程结算价款的 ％的违约金。

第八条 工程价款的结算与支付

1、本工程采用包工部分包料方式，每公里

2、工程竣工后，由乙方按照邮电部（2008）626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计合格文本出具后需要及时通知乙方负责人，进行结款各项工作

3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；

（2）乙方结算为竣工的工程建设安装费，台班费，安全施工费，辅材费的（）

4、竣工验收合格，并通过审计后，甲方先行支付工程工程最终算价的 ％。结待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。

第九条 合同解除

1、双方协商同意可解除本合同。

2、未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有0权解除本合同。

4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方严重违约致使合同无法履行。

（3）乙方无施工能力或者无故退场，甲方可立即终止合同，并要求乙方做好交接工作，做好工程善后，待到其它施工队接受完工后，甲方给乙方结算遗留工程款。

5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十条 争议解决方式

在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 其他

1、甲方负责按时向乙方提供施工正式文本，并帮助乙方及时协调施工所需材料。

2、乙方人员的保险费用，统一服装费用有乙方自行承担。甲方需协助乙方办理；

3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议经双方签字、盖章后生效。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

地 址：

地 址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

帐

号：

电

话：

邮政编码：

签约日期：

签约地点：

年

月

委托代理人：

开户银行：

帐

号：

电

话：

邮政编码：

通信工程承包合同 篇2

市场经济的实质是法制经济, 而商品交换双方或多方最常用的、受法律保护的权利义务的确定方式就是契约 (合同) 。所以, 合同在经济活动中具有非常重要的意义, 尤其在运作较为规范的国有通信企业中, 合同几乎反映了企业的全部经营行为和结果。合同管理中的任何缺陷与问题, 都可能给企业带来巨大风险。因此, 合同的签订、管理水平直接关系到企业的核心利益和长远发展。同时, 随着法律法规的逐步健全, 合作伙伴、业务用户的法律意识、维权意识正在逐步增强, 这也对通信企业的合同管理提出了更高要求。努力减少合同管理中的易发问题, 排除隐患、风险, 运用法律手段维护企业合法权益, 是通信企业亟待解决的重要课题。

2 通信企业合同管理易发问题

2.1 合同签订未做到应签必签

(1) 应当签订合同而未签订合同, 经常发生在小额购买、应急处理、后勤供应等方面。没有合同的交易虽然比较快速, 但发生纠纷后的维权往往比较复杂。

(2) 应当签订终止、变更合同或补充合同而未签订。如代理合同到期未按时终止, 代理费支付就可能会产生纠纷;购买合同中如果产品规格、价格、数量等发生变化, 而合同未及时变更或补充, 就可能会在价款上产生纠纷。

2.2 签约方经营资质不齐全

宽泛意义上的经营资质, 是指企业的资历、员工素质、资产规模、设施、管理水平和经营效益等方面的综合素质;狭义上, 就是企业具备的法定经营资格和经营范围。

如果通信企业选择不具备相应经营资质的签约方合作, 一旦发生意外, 企业往往要面对复杂的纠纷处理, 很有可能承担连带责任。最突出的就是通信工程施工:如果施工队资质不齐全, 一旦发生施工人员伤亡, 受害人多数情况下会将通信企业作为共同被告诉至法庭, 而法院则很有可能判定通信企业承担连带责任。更不利的是, 如果施工队无力承担赔偿, 承担连带责任可能意味着全部赔偿。

2.3 合同签订的内部依据缺失

主要是合同订立缺乏内部规定的“合法”程序, 或者经过了程序但未形成书面依据, 如立项批复、招评标材料、会议决议纪要、询价单、签报、批示等, 即:“为什么订立此合同”和“为什么选择该签约方”两个问题解答不清晰。如涉及“三重一大”事项的合同签订未经党政联席会 (决策会) 批准, 造成价格偏高或长期选择一个单位签约, 则容易滋生腐败且风险较大。

2.4 合同会签中真签假审

几乎所有的通信企业都会规定内部部门联签制度, 即会签。但多数情况下, 部门会签时往往看到前一个部门签字后就直接签字了, 并未对合同进行真正审核;公司领导看到部门会签后, 更是“闭眼”签字。很容易审出的问题, 如价格过高、违约金过高、数量不符、金额大小写不一致等, 就这样顺利过关。

2.5 合同标准文本覆盖不到位

一般情况下, 通信企业都会制定物资采购、业务经营、工程施工、房屋租赁等方面的合同标准文本, 这些文本均经过多次修改, 并有法律部门或专业律师团队的把关, 出现问题的概率较低。但随着时间的推移和法律、政策的变化, 标准文本中的一些条款会老化, 新的内容需要补充, 一些实践发现的漏洞需要堵塞。同时, 也有一些较生僻的领域没有标准文本, 或通信企业为乙方、甲方坚持使用自己文本的情况。对此, 如果合同主办部门不在合同会签时予以特别说明, 由于内部工作的惯性, 审核往往也较易通过。对方起草的合同, 不一定设有多少陷阱, 但一般对他们自己的权利保护往往比较周全, 发生纠纷则会增加通信企业的维权难度。

2.6 信息化条件下的“电子风险”

由于通信企业自身属于IT行业, 内部管理的信息化程度较高, 合同审核、会签及流程管理大都通过网络完成。这虽然提高了工作效率, 但也存在一定风险。一是内部OA账号、密码较简单, 且有职工特别是领导长期不改密码或使用初始密码, 存在一定风险。二是合同文本经过网上会签后, 打印盖章文本与网上会签文本不一致。可能是应纳入的会签意见未修改, 也可能是有人故意为之, 此类风险不可小觑。

2.7 合同中存在违法违规条款

通信行业具有很强的专业性, 许多环节有着特殊规定。如通信企业为进入某小区, 可能与开发商签订的合同中包含了驻地网建设投资、收入分成、独家接入等内容。而通信企业投资驻地网建设, 涉嫌违反《电信条例》、原信息产业部与建设部《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》 (2007年1月15日) ;向开发商或物业公司返还收入, 可能涉嫌商业贿赂;签订独家接入协议, 具有明显的排他性, 则可能违反《反不正当竞争法》和《反垄断法》。另外, 如通信企业为排挤竞争对手, 可能在合同中约定低于成本的电信服务价格, 即恶意降价, 这违反了《反不正当竞争法》;接入协议中约定宽带带宽4M、实际并不达标, 可能涉嫌虚假宣传和违反《合同法》。再如, 一些企业提供的格式合同中存在所谓“霸王条款”, 像电话卡充值卡短期失效、话费余额不退、不提供固话用户通话清单以及最终解释权归本公司所有等, 涉嫌违反《消费者权益保护法》、《合同法》。

2.8 合同专用章管理不规范

合同专用章具有特殊的法定效力, 即使不经有权签字人签字, 在对外经济往来中, 第三方裁判机构往往也认定其具有法律效力。如果合同专用章不设专人管理、不及时上锁, 可会发生盖章不登记、盗用合同章以及空白合同盖章等严重问题。同时, 多页合同还需加盖骑缝章 (且保证每页有印迹) , 或每页经过经办人“小签”, 如果盖、签不规范, 对方则可能更换合同中某一关键页。发生纠纷后, 对方提供的合同往往也会被裁判机构认定合法, 在通信企业无法提供确凿证据证明其更换某页时, 则会对企业产生重大不利影响。

2.9 合同履行不及时不完全

合同生效后, 能否全面、及时、适当履行, 也是风险控制的重要一环。此环节存在的主要问题, 是合同签订后不履行;没有实际履行价值的合同, 双方均口头表示不履行, 实际上也未履行, 但未签订终止协议;合同变更履行, 但未签订变更协议;承担合同履行牵头责任的合同主办部门或经办人变更后, 新接部门或人员未能担当起合同履行的牵头责任。以上问题导致的结果, 是合同不能得到全面、及时、适当履行, 最常见的是应收款项没有收回来、该付钱款没有付出去, 特别是一些经过首收或首付后留下的“尾款”清理不及时, 而最终引发合同纠纷。

3 合同管理易发问题处理对策

以上问题明确后, 其实处理技术并不复杂, 主要是从源头上防范问题的发生, 从日常工作流程中进行控制。

3.1 以财务为卡控点, 督促做到合同应签必签

合同中约定的权利义务履行一般都要反映到财务上, 即总要涉及付款、收款。单位财务部门应做到:对外资金往来没有合同的, 不付款、不收款;款额不对、价格不对、规格数量不对、单位名称不对、时间不对、应变更没变更的, 不付款、不收款;其他手续不全 (如委托付款、收款) 的, 不付款、不收款。抓住财务这个关键环节, 其他部门自然会做到合同应签必签。

3.2 将对方经营资质作为合同附件

在实际工作中, 一般是合同主办部门和经办人负责审查对方经营资质, 而他们往往与对方较为熟悉, 且有些时候存在某种特殊关系, 以至造成审查不细、不全。因此, 单位内部可规定:特别是我方为甲方的合同, 履行合同所需全部资质应作为合同附件 (如提供的是复印件应加盖印章) , 作为合同不可分割的一部分, 最好再由合同主管部门实施二次审核, 以确保对方资质齐全。

3.3 将内部依据作为合同发起的前提

单位内部合同管理办法可具体规定, 缺少合同签订的内部依据, 不得发起合同。也可在合同会签信息系统上设定合同发起前提, 如缺少招标文件、会议记录等内容, 系统自动阻挡。

3.4 实行合同会签责任追究制

首先, 应明确每个会签部门的具体职责, 如综合部门审查文本格式、法律条款, 财务部门审查款项、违约金, 采购部门审查价格、数量等。其次, 因合同引起纠纷或在上级检查中发现问题, 要按分工确定责任部门, 按责任大小对部门负责人或签字人予以考核处罚, 提高合同会签的严肃性, 最大可能地避免真签假审。

3.5 健全合同标准文本库, 增加法律顾问审核环节

一是尽可能制定更多的合同标准文本, 扩大标准文本覆盖面, 从源头上解决合同文本中的条款漏洞、内容瑕疵。二是强制要求统一使用标准文本, 除文本中空格处可自填内容外, 任何条款修改必经合同管理部门审核。三是针对对方要求不使用我方标准文本的情况, 应尽最大努力争取合同起草权;如不成功, 则应组织相关部门对对方文本进行联合会审, 最重要的是必须经本单位法律顾问严格审核, 确保风险降到最低。

3.6 与合同经办人签订承诺书

为控制合同会签中的电子风险, 可与合同经办人签订信息真实承诺书。承诺书中应包括但不限于:各种资料真实有效, 未冒用他人OA账号, 网上会签文本与打印文本完全一致等。对OA账号的管理, 可利用信息系统功能, 设置初始密码使用时限、增加密码复杂度等, 杜绝被冒用的可能。

3.7 清除合同中违法违规条款, 对已签合同进行整改

清除违法违规条款有一定难度。可抽调法律顾问、合同主管部门、业务部门以及一线人员, 必要时可邀请行管部门、消协等人员参加, 对现有各种合同标准文本进行会审, 删除现有合同中的违法违规和霸王条款。同时, 对已经签订、正在履行的合同, 要组织好整改, 抓紧进行重签、变更或解除。

3.8 严管合同专用章

可设置合同专用章管理岗 (兼职) , 最好由具备企业法律顾问执业资格的职工担任, 具体负责本单位合同专用章的保管、使用, 包括骑缝章、最后署名章以及内容修改认可章的完整、有效加盖, 并保证用印前合同签字人“有权”、日期齐全、文本完整等。任何一项手续不全, 印章管理人员可拒绝用印。

3.9 建立合同定期清查制度

可每季度开展一次上季度签订合同履行情况的清查。对完全更改或废除的合同, 加盖“废除”条章;对已执行完的合同, 加盖“执行完毕”条章。重点对正在执行或部分条款正在执行的合同登记造册, 落实履行责任部门和人员, 由合同管理部门督促主办部门、经办人牵头按期、完全履行;主办部门和经办人发生变更的, 由接管部门和接任经办人牵头履行。季度清查出未履行完合同, 在本季度仍未履行完毕的, 滚入下一季度清查登记表。季度清查制度能效解决合同签订后履行无人提醒、督促的问题。每季度滚动的未履行完合同明细表, 单位领导和上级主管部门均可看到, 这对主办部门可起到很好的催办作用。

4 结束语

通信工程承包合同 篇3

关键词：数据通信工程 应用分析 管理深化 研究总结 应用前景

中图分类号：TN711文献标识码：A文章编号：1674-098X（2013）05（c）-0068-01

1 关于数据通信环节的分析

数据通信就是通过通信系统的内部各个环节的运行，促进其数据信息的有效应用，通过对其信息技术的应用，以有效满足实际需要。数据通信技术经历了一个比较长的发展时期，它伴随着计算机通信技术的发展而发展，实现了计算机技术及其通信技术的相关环节的有效结合，它是一种应用范围比较广泛的通信模式，被社会各个行业所应用，满足了当今知识经济时代的发展需要。

电缆通信，就是我们常说的双绞线通信及其同轴电缆通信等，比如比较常见的长途通信、市话通信等，其主要的调制方式有FDM模式及其SSB模式，随着科学技术的发展，其PCM传输技术不断得到深化应用。所谓的微波中继通信具备周期短、投资小及其架设简便等的特点，得到了一定范围的应用，模拟电话微波通信技术通过其FDM及其SSB调制模式的应用，确保其现实工作的稳定开展。光纤通信也是一种比较普遍的通信模式，其实现了现实生活中的有效应用，它通过激光实现光纤内部的远距离信息传输，其具备大容量的通信资源、高强的抗干扰性，超常距离的通信应用，无论是长途传输还是本地传输，它都实现了有效的通信传输作用。

随着通信模式的深化应用，其单模光纤及其长波激光器不断得到应用，实现其了每路光纤通话路数的优化，促进了其光纤的通信纤力的提升。随着光纤通信技术的深入发展，其实现了对传输设备、交换设备、接入设备等的有效应用，确保其网络设备的健全，确保其光纤通信设备的有效应用。其光纤通信设备主要包括数字信号处理单元及其光电转换单位。卫星通信的发展确保了人们日常通信生活的质量效率，其具备远距离通信、大容量传输储存、高覆盖范围等的特点，具备通信的稳定性等特点，成熟技术使用模拟调制、频分多路及频分多址。数字卫星通信采用数字调制、时分多路及时分多址。移动通信：GSM、CDMA。数字移动通信关键技术，调制技术、纠错编码和数字话音编码。

数据通信模式分为两种、数字数据网络及其有线数据通信。DDN网络模式的应用，离不开其数字传输电路及其数字交叉复用设备组的应用，其通过对光缆的传输电路的应用，保障其数字传输的质量效率的提升，通过对其数字交叉连接复用设备的应用，实现数字电路的有效应用，保证了现实通信工作模式的健全。通过对DNN模式的应用，实现其数字数据传输网络的健全，通过对其光纤及其数字微波等数字信道的应用，利用数字交叉复用设备进行数字通信模式的健全。促进其光纤通信技术、数字通信技术等的综合应用，促进其相关网络速率的提升，确保人们日常网络生活的质量效率的提升。数字信道应包括用户到网络的连接线路，即用户环路的传输也应该是数字的，但实际上也有普通电缆和双绞线，但传输质量不如前。分组交换网。分组交换网是以CCITTX.25建议为基础的，所以又称为X.25网。它是采用存储转发方式，将用户送来的报文分成具用一定长度的数据段，并在每个数据段上加上控制信息，构成一个带有地址的分组组合群体，在网上传输。分组交换网最突出的优点是在一条电路上同时可开放多条虚通路，为多个用户同时使用，网络具有动态路由选择功能和先进的误码检错功能，但网络性能较差。

帧中继网也是一种比较重要的通信网络模式，其实现了对帧中继存取设备及其公共帧中继服务网络的应用，有助于其数据通信模式的健全，通过对其分组交换技术的深化应用，有助于帧中继网模式的发展，保证其帧中继技术的深入应用，满足网络数据信息传输的质量效率的需要。无线数据通信模式实现了有线数据通信模式的深入应用，方便日常通信生活的质量效率的提升。有线数据通信依赖于有线传输，只适合于固定终端与计算机或计算机之间的通信。而移动数据通信是通过无线电波的传播来传送数据的，因而有可能实现移动状态下的移动通信。狭义地说，移动数据通信就是计算机间或计算机与人之间的无线通信。它通过与有线数据网互联，把有线数据网路的应用扩展到移动和便携用户。

2 关于数据通信的应用环节分析

有线数据通信模式是数据通信系统的一个重要组成部分，其数字数据电路的应用范围是比较广泛的，比如其公用数字数据通信网的组件，保证其无线寻呼系统、公用数据交换网、可视图文系统的应用，保证其数据传输到质量效率的提升，确保其计算机网络系统的深化应用，保证其中继及其数据信道模式的深入发展，有助于数据通信应用模式的深化利用。为帧中继、虚拟专用网、LAN，以及不同类型的网络提供网间连接；利用DDN实现大用户局域网联网；如我区各专业银行、教育、科研以及自 治区公安厅与城市公安局的局域网互联等。提供租用线，让大用户自己组建专用数字数据传输网；使用DDN作为集中操作维护的传输手段，实现公安机关的统一指挥。

随着通信网络模式的深化，计算机应用技术的成熟，其可视图文业务不断得到深化应用，实现了对电信网络的有效应用，实现了信息服务系统的健全。其可视图文的业务系统主要分为专用数据库业务及其公用数据库业务等。随着帧中继技术的不断成熟，其帧中继业务得到了实际应用，实现了对分组交换机的应用，保证其虚拟宽带业务的发展。在专用网络中，通过对相关设备的应用，保障其通信设施系统的健全，确保其广域网及其局域网之间的有效连接。LAN与LAN的互联，远程计算机辅助设计、制造文件的传送、图像查询以及图像监视、会议电视等。

无线数据通信的应用。移动数据通信的基本数据业务的应用有电子信箱、传真、信息广播、局域网接人等。专用业务的应用有个人移动数据通信、计算机辅助调度、车、船、舰队管理、GPS汽车卫星定位、远程数据接入等。

移动数据通信模式随着科学技术的发展而健全，实现了社会各个行业的广泛普及，其固定式应用就是通过对固定式应用系统的应用，保证实际工作的开展。移动式应用是指野外勘探、施工、设计部门等为发布指示或记录实时事件，通过无线数据网络实现业务调度、数据收集等均需采用移动式数据终端。

3 结语

通信工程施工分包合同 篇4

承包人：(以下简称乙方)

甲乙双方本着自愿公平、平等互利、诚实信用的原则，就海门城乡公交候年亭及公交站牌工程，共同协商并达成如下协议：

一、工程名称、地点、内容：

1、工程名称:海门城乡公交候年亭及公交站牌工程;

2、工程地点:海门—六甲线、海门—包场线;

3、工程内容:候车亭及站牌制作、安装。

二、开竣工日期:

l、工程开工日期: .4.20 ;

2、工程竣工日期: 2012.6.15 。

三、工程质量、标准及要求：

1、工程质量:符合国标,工程质量合格;

2、缺陷责任期:验收合格后贰年;

3、甲方指派江欢欢为现场代表,负责现场管理。当乙方出现质量、进度等问题时,现场代表有权要求承包人停工、返工和清退出场。乙方按甲方的工程质量、进度要求进行施工。该工程的所有材料必须是经甲方和监理检测合格的产品,并符合业主招标文件的要求。如不能通过业主的验收,由此造成的更换、更新、

返工、工期等一切损失均由乙方承担。

四、工程数量及造价:候车亭13座,每座23000元,站名牌/ 套,每套/元,合计大写:贰拾玖万玖仟元整,小写:299000.0元。税金由乙方开票支付。

五、结算方式

工程按时完成、验收合格并经甲方确认实际工程量。工程竣工后一个月内支付至合同款的70%,满一年后支付至90%,两年缺陷责任期结束结清余额。

六、乙方应按规定对施工人员进行安全培训,做到安全作业、文明施工。在施工过程中出现的一切责任事故均由乙方负责，甲方概不负责。签订合同后乙方缴纳履约保证金贰万玖仟元整。

七、本合同履行中如发生纠纷,双方协商解决。合同一方可向当地人民法院起诉。

八、后附工程施工图一套。

九、本合同一式四份,双方各二份。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人签字 法定代表人签字

通信线路施工合同 篇5

合同编号：

签订日期：2009年月日

双发包方签章： 代表： 职务：

开户银行名称及账号： 经办人：

签证

承包方签章： 代表：

职务 开户银行名称及账号： 经办人： 方 合同正文

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）：

根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，制定本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：第二条 工程主要内容

1、现场勘测设计

2、布放光缆

3、光缆接续及测试

4、恢复业务 第三条 工程期限

1、本工程预计开工时间：2009年月2009年 月 日。工程总日历工期： 天。

2、如因自然灾害或不可抗拒的外界影响不能按期完工，乙方需书面报甲方认可，并由双方共同协商确定新的完工日期。第四条 双方职责 甲方：

1、以工程项目设计为依据，协助乙方办理与工程有关的手续。

2、委派工地代表按乙方的作息时间配合施工，及时办理工程随工验收的签证等工作。

3、工程竣工后，接到乙方的完工报告后，及时组织相关部门进行验收，办理交接手续，验收合格，及时审核工程结算及付款。乙方：

1、依据设计文件，严格按照通信工程建设标准和技术规范进行施工，遵守甲方的各项管理制度，并按有关规定接受甲方和通信工程质量监督机构的核验和监督检查，确保工程质量，按期交工。

2、工程材料由乙方代购，其价格、规格、型号及品质严格按照设计有关文件精神执行。

3、文明生产，安全施工。施工中采取有效措施，保证安全生产和通信畅通。

4、在施工过程中，乙方应严格按照有关规定配合维护部门的随工管理工作。

5、本工程不得以任何形式转包和分包。第五条 工程验收：

1、甲方指定办理各项随工记录。

2、乙方指定同志为工地代表，负责与甲方的各项协调、配合工作，解决工程中发生的问题，组织安全生产，优质施工。

3、施工工艺，隐蔽工程采取随工检验的方式，合格后办理签证，作为竣工验收的依据和资料。施工中发生的工程质量问题，乙方应及时解决。

4、工程验收以终验为标准：

终验：甲方在收到竣工资料后的7日内组织终验。按照有关通信建设项目验收标准进行验收并出具验收报告和质量评语。第六条 承包方式

本工程采取包工包料的承包方式施工。工程量严格按照施工图设计的项目为依据，未经双方协商不得超越。

第七条 承包费用及付款办法

1、乙方承包工程款为 元，大写人民币： 经双方议定，在工程验收合格七日内，乙方根据设计预算、会审纪要等文件编制工程竣工结算文件，根据有关文件规定确定结算价款金额，进行工程价款结算。第八条 工期和质量要求

（一）工期：为使甲方的投资尽快发挥效益，乙方必须在双方商定的工程期限内完工并交付使用。

（二）工程质量

1、乙方施工过程中发现质量问题，乙方无条件返工，直到合格。一切损失由乙方自负。

2、乙方必须严格按照国家颁布的质量标准和施工规范组织施工，并根据甲方有关的质量的规定进行质量管理。

3、因乙方原因，影响甲方通信网络进行及安全生产、发生重大责任事故，造成甲方损失的，由乙方全额赔偿。同时，甲方将扣除乙方全部承包工程款。第九条 安全施工

乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。凡因本合同或履行本合同产生的争议，双方均同意提交武汉仲裁委员会仲裁。第十条 合同的生效与终止

本合同自双方代表签订之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕后，乙方将工程交付甲方。第十一条 合同份数

本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。篇二：通信线路工程施工协议书

通信线路工程施工协议书

宜兴市佳润通信工程有限公司，以下简称甲方 施工队，以下简称乙方

甲乙双方本着平等、合作、互利的原则，经友好协商达成本协议条款。

一.乙方为甲方承担通信线路工程施工。工程项目以甲方提供的工程设计（施工图）或甲方开具的《派工单》为依据。线路抢修等特殊情况，以甲方代表（项目经理）通知为依据。二.合作年限

甲乙双方合作年限为一年，自双方签字后计算。如一方有违反本协议条款的，另一方有权解除本协议。如一方需提前终止本协议，应提前1个月通知另一方协商，对相关事宜作出妥善处理后，终止执行本协议。一年合作期满，如需续约，应另行签订协议。三.乙方承担工程项目为乙方包工。工价如下： 新立杆路架设7/2.2吊线架设光电缆，每杆公里2700元（包括设置7/2.6拉线、预留架安装、预留光电缆处理、接地保护、光电缆保护、三线交越保护、挂标志牌、号杆等）。2 新立杆路架设7/2.2吊线，每杆公里2200元（包括第1款中相关各项）。原杆路架设7/2.2吊线架设光电缆，每杆公里1350元（包括第1款中相关各项）。4 原吊线附架光电缆，每杆公里790元（包括第1款中相关各项）。管道内穿放4孔子管，每公里1035元（穿放1孔、2孔、3孔等折合成4孔计算）。6 子管内穿放管道光缆，每公里1150元（包括人孔抽水、光缆预留处理、保护、挂标志牌等项）。7 架设7/2.2墙壁吊线，每公里1350元。8 墙壁吊线上架设光电缆，每公里1350元。9 钉固墙壁光电缆，每公里850元。10 直埋管道（深度0.5米以上），1孔4元/米，2孔5元/米，以此类推。11 安装引上管，1孔2元/米，2孔3元/米，以此类推。12 单立电杆，8米杆60元/根，9米杆70元/根。13 单设7/2.6拉线，50元/条。建筑光交箱基础，包工包料250元/个，安装光交箱150元/只。15 建筑500*500手孔，包工包料250元/个，手孔盖板、口圈由甲方提供。16 除1-15款外，其它项目，原则上参照定额，按每工日26元计算。小区驻地网工程，按定额结算技工普工，每工日26元。工作量以实际进行为准。安装多媒体箱，参照安装组线箱工日，不另行计算安装接线排、成端电缆工作量。数据电缆布放时，原则上必须进行测试a线对地绝缘电阻值、b线对地绝缘电阻值、ab线间绝缘电阻值、ab间环路电阻值、线对长度等，本项测试可计算到配线电缆测试工日。电源线（包括地气线）一律计到室内单股电源线布放工日。18 拆除项目，拆除的设备、材料一律清理入库，以新建项目的60%计算。如敲断电杆、剪断7/2.2吊线等原则上不得计列拆除工作。

本条款中新立杆路指连续相邻立杆3根或3根以上，且架设7/2.2吊线，否则作单立电杆或单设地锚拉线计。四 工程设备与材料

工程所有安装的设备或材料，一律由甲方提供。如有乙供材料，必须经甲方负责人同意后，先到甲方办理入库手续，再办理领料手续，方可使用。否则，一律不予结付材料款，且不作退还。

甲供设备材料，由甲方通知乙方到甲方指定地点领取。领取时必须先行办理领料手续。到运营商仓库领料，必须将所领取的设备材料，连同领料清单带回甲方，补办领料手续。乙方到甲方指定材料供应商处取料，应先到甲方办理领料手续，凭甲方相关人员开具的通知单到供应商处提货。

甲供材料有直接送达乙方施工现场的，乙方负责人应当场验收材料规格、数量与质量，无误差后再在送货单上签字，将客户留存联带回甲方，最迟应于3日内办理领料手续。乙方如有违反本条款规定，未及时办理领料手续，每次扣款500元。

工程材料使用量，原则上在竣工图纸上作出标注或说明。不能标注的，如铁丝、扎线、波纹软管等，不能超定额中的相应规定。如有超出，其材料费由乙方负担。

乙方合理使用和妥善保管工程设备、材料，杜绝浪费、丢失、损坏。驻地网工程布放缆线，应先穿放到位后再开断，避免大的损耗（5%以下）。如乙方发生浪费、丢失、损坏等情形，或乙方原因返工造成材料损失，一律由乙方承担材料费。

工程完工后，经甲方初验合格，甲方对乙方所做竣工资料中的材料使用数量进行核定。工余料必须按甲方要求无条件交料。五.工期与质量

每一单项工程，乙方必须在甲方规定的限期内完工。如遇雨雪天气，作相应顺延。由于乙方原因逾期的，每迟一日扣款1000元。乙方施工必须严格遵照部颁相关工程施工验收规范与甲方验收要求及其考核办法。由于乙方原因造成的质量问题，乙方应按工程验收规范无条件整改，其产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方概不负责。如因甲方原因造成的返工或整改，所产生的费用，甲方将依协议价格另行结付乙方。六.协调与管理

施工总协调由甲方负责。施工时部分协调工作，甲方可委托乙方进行，其产生的费用，乙方须经甲方同意后，事后补偿乙方。

乙方必须服从甲方的正当管理，积极配合甲方及监理的工作安排与指导，严把安全关、质量关。对当日未完工的项目，在离开施工现场前由施工队队长进行全面检查，杜绝一切事故隐患，坚决禁止线路临挂，人井盖不盖等现象。七.施工安全

乙方必须严格遵照执行甲方《施工安全生产行为规范》、《安全文明施工措施》等规定（见附页）。上述两个规范措施作为本协议的补充条款，与本协议具有同等法律效力。乙方如有违反，造成生产安全事故，均由乙方自行承担其经济及法律责任，甲方不承担任何责任。

甲方将对乙方施工安全随时进行检查考核。如乙方有违反上述两项规范措施任一条款的，如不带安全帽，登高不带保险，不穿橡胶鞋的，每人每次罚款100元，对施工队队长罚款200元。

所有施工人员严禁酒后作业。一经发现，对当事人罚款200元，对施工队队长罚款300元。因酒后作业所造成的一切后果，均由乙方自行负责。八.保险

乙方所有施工人员均实行定人定岗持证上岗。所有作业人员均必须购买人身意外保险，并将人员名单报甲方存档。工作期间，如有人员变更，应及时向甲方补报，经甲方同意后方可上岗作业。所有作业人员的保险费用，甲乙双方各承担50%。九.工程竣工及其验收

乙方每一单项完工后3日内，应将该项目的竣工资料报甲方并作登记。竣工资料包括竣工图、工作量表、材料平衡表。所做竣工资料应如实、准确、清楚无误。所标工作量，最大误差不得超过0.5%，超过的每处由甲方扣罚乙方500元。严禁欺诈行为，如有违反，所造成的一切后果，将由乙方自行负责，此项工程款不予结付，甲方还将视情况对乙方进行相应处罚，情节严重的，甲方有权立即解除协议，并追究乙方所造成的一切经济损失。

线路拆除、整修等，以及隐蔽工程，必须有工程项目经理签证后上报竣工，否则一律不予结付工费。

甲方在收到乙方竣工资料后，最迟不超过3个月集中进行一次初验，初验时，乙方应派员参加。

十.施工费结付

甲方对竣工项目初验合格的，每3个月结算支付乙方一次工程款，首次支付工程款的80%，其余20%到年终一次性支付给乙方。

十一.自本协议签订之日起，乙方只能承接甲方发放的工程项目，不准私自承接其他方工程 项目。一经发现乙方有私接工程行为，甲方有权辞退乙方，所有未结付工程款将不予结付乙方。

十二.本协议未尽事宜，另行协商解决。

十三.本协议一式二份，双方各执一份。自双方法定代表人签字后生效。

甲方 乙方

2010年 月 日篇三：通信线路迁改施工合同 盂县跃进煤业有限公司 通信线路迁改施工合同

甲方：盂县跃进煤业有限公司

乙方：山西讯时达通信工程有限公司

为保证跃进煤业有限公司通信线路迁改施工顺利进行，在明确双方责任、权利、义务的基础上，为分工负责，协调配合，经双方协商一致，特签订本协议，共同信守。

一、施工地点：跃进煤业有限公司生产区

二、施工内容：跃进煤业有限公司磅房至跃进煤业有限公司职工宿舍楼，线路距离约1300余米。

三、施工费用：经双方协商，由乙方包工包料，费用合计77806元（明细附后）

四、工期：经甲乙双方商定，本工程于2013年4月20日开工，2013年5月5日竣工，有效工期16天

五、在协议签订生效后，甲方先付乙方工程款30%，乙方然后按照甲方要求开始施工，在工程完成后，由甲方组织验收工作，验收合格后将剩余工程款全额结算支付给乙方。

六、最终结算费用以审计报告为准。

通信服务合同范本 篇6

甲方：地址：授权代表人：经办人：

签署日期

(以下简称甲方)

公章：签署日期：

乙方：中国联合网络通信有限公司六盘水市分公司(以下简称乙方)地址：盘县城关镇教育宾馆4楼授权代表人：经办人：公章：签署日期：

甲、乙双方经平等友好协商，本着互惠互利原则，就甲方的业务需求,由乙方提供通信保障事宜,特签订本协议，具体条款如下：第一条、定义

1.1“甲方”系指1.2“乙方”系指：中国联合网络通信有限公司六盘水市分公司

1.3“月租费”系指电信业务中甲方向乙方租用通信电路，每月应向乙方支付的电路租用费用，自然月的月初到月末为本月的月租费周期。第二条.合作内容

2.1甲方的固话、移动业务及互联网等通信服务由乙方提供;

2.2乙方提供专线业务、固话语音专用通信等方式以满足甲方业务需求;

2.3乙方提供的通信服务全部采用专线(专线/无线)方式接入，带宽为30Mb/s，并且提供相应的接入设备，产权归乙方所有;

2.4乙方根据甲方业务需求提供业务接入，具体业务数量及要求，根据甲方需求确定，在合同签订生效之日起15个工作日开通。

2.5甲方负责内部局域网建设，并提供相应设备与乙方相连，乙方提供技术支持。2.6乙方为甲方项目制定优惠的通信业务套餐。

第三条.双方权利和义务3.1甲方权利和义务

3.1.1甲方应合理使用租用的电路，不得将租用的电路转租给与甲方业务无关的第三方使用。3.1.2甲方应保证其连接到租用电路上的通信设备，符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。

3.1.3甲方应依照国家主管部门有关资费标准以及双方达成的协议及时交纳电路月租费及产生的语音通信费。3.1.4乙方进行网络工程建设时，甲方有义务提供必要的协助，并委派对口人员与乙方的设计、施工人员联系。3.1.5甲方今后增加本协议附件以外的电路或对现有电路进行调整时，应提前一周以书面形式通知乙方。3.1.6甲方用户因在本合同签署后3个工作日内为乙方的布线及网络设计施工提供必要的甲方所属区域施工图纸。

3.1.7甲方应为乙方提供网络建设、运营和维护的机房及免费电源供应，以保证乙方网络设备的正常运行，并保证用电的合法性。如乙方需把甲方网络接入点作为转接点增加线路的进出，甲方应提供相应配合和便利条件。3.1.8甲方有义务协助乙方在甲方的产权范围及使用范围内进行光缆、管孔的施工及维护工作，如今后网络升级，甲方需提供相应的便利和配合。

3.1.9甲方所租用的乙方数据电路的接入端口仅限甲方内部使用，甲方无权私自转让或买卖其使用权，更不得将该接入端口的使用范围扩大到外部。

3.1.10甲方投资界面为：双方互联的接入端口以内的甲方通信所涉及到的通信设备,甲方对投资的相关设备拥有产权。

3.1.11甲方维护界面为：甲方负责投资的设备及局域网部分。

3.1.12甲方不得利用所租用的服务从事违法犯罪、妨碍社会治安的活动。

3.2乙方权利和义务

3.2.1乙方视甲方为集团大客户，对甲方在业务受理、电路开通和故障修复等方面给予优惠和优质服务。3.2.2乙方按照本协议的起租时间向甲方提供符合本协议第二条规定的技术规格的电路进行施工。3.2.3乙方负责为甲方提供各类综合通信业务的咨询、组网建议等服务。

3.2.4乙方为甲方提供一点收费服务，由乙方与甲方统一结算甲方及下属分支机构产生的通信费用。3.2.5乙方负责电路全程连接、调通，并进行测试。

3.2.6乙方对提供的通信线路及设备依据电信行业相关规程和规范进行维护。

3.2.7甲方在接入和使用乙方综合通信业务过程中出现的任何问题，可直接向乙方申告，乙方负责在接到申告后48小时内对故障进行全程处理。并提供客户经理服务电话：18685890478，客户服务热线：10010，提供每周7×24小时故障受理及排除。

3.2.8乙方负责对甲方的新开电路进行端对端测试，并及时将测试结果提交给甲方。电路的开通时间以及双方在电路开通单上签字时间为准。新开语音通信业务以实际产生话单日期为准。3.2.9甲方所需提供的接口类型为专线.乙方根据甲方的接口类型进行施工。

3.2.10乙方投资界面为:甲方接入端口以外的所有接入设备、线路等由乙方负责投资建设;由乙方投资建设的设备及线路，乙方拥有产权，甲方拥有使用权。

3.2.11乙方维护界面为：乙方负责投资的设备及线路部分。

第四条.资费标准和付费方式

4.1甲方所使用的业务服务的标准资费如下：4.1互联网专线

4.2、如在合同期内因政府资费政策调整，本合同中所述资费发生变动，经双方协商并书面认可后，甲方按照新的资费标准向乙方支付服务的租用费用。

4.3、甲方业务开通后，经甲、乙双方签字确认后，乙方方可进行计费。

4.4、业务开通后，在次月15日前，乙方向甲方提供12个月的业务费发票。甲方根据乙方的收款发票，在收到发票当月25日前向乙方预支付12个月产生的业务费用。可通过支票或银行划拨的方式缴纳该月通信费。4.5、电路租用费支付方式：

(1)银行转账支付：名称:中国联合网络通信有限公司六盘水市分公司，账号：241008112924083，开户行：六盘水市工商银行。

(2)由乙方指定客户经理上门收取(开具转帐支票，不能开具现金支票或支付现金)，或到乙方指定营业厅交取。

第五条.质量保障及故障处理

5.1乙方提供的服务标准满足信息产业部颁布的《电信服务规范》，保证甲方使用通信业务安全畅通。5.2乙方对于甲方的通信故障申告处理实行“就近申告，首问负责”制度。5.3乙方按《电信服务规范》的通信质量要求，保证甲方通信业务的安全、畅通。

5.4在合同期内，乙方免费向甲方提供电路维修服务;乙方提供的电路出现故障，乙方必须在接到甲方故障申告之时起48小时内排除故障(排除不可抗拒力情况下)，如乙方不能在承诺时间恢复线路，将根据《中华人民共和国电信条例》进行处理。

第六条.违约责任

6.1任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约，并承担违约责任。如甲方在本协议有效期未满的情况下需要终止使用乙方依据本协议向甲方提供的业务，应提前30天以书面告知乙方，并向乙方支付提前退租补偿(支付标准为该停止使用接入点退租之日起至本协议有效期截止之日期间使用费的100%)。

6.2合同任何一方不得擅自解除或终止本合同，构成违约行为，由解除或终止合同一方向另一方支付违约金，违约金额数为甲方年通信费用的一倍，并赔偿另一方由此所引起的一切经济损失。

6.3甲方应按期支付通信费用，遵照《中华人民共和国电信条列》第三章第三十五条规定，每逾期一天应向乙

方支付欠费金额3‰的滞纳金。甲方逾期支付通信费用超过30日，乙方应书面通知甲方。若甲方在收到该书面通知后30日内，仍未足额支付相关服务费用，则乙方有权终止服务。

第七条.协议的变更与解除

7.1甲乙双方中任何一方欲变更、解除协议，必须采取书面形式，并提前一个月向对方提出。未经双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

7.2协议主体由于不可抗力导致协议不能履行的，双方均不承担违约责任，共同协商变更或解除协议。7.3本协议与国家法律法规相抵触时，应依据国家法律法规变更本协议。

第八条.权利义务的转让

任何一方未经对方事先书面同意，不得转让本合同项下的任何一项权利和义务。

第九条.保密

甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本合同的具体内容负有保密责任。否则承担经济的、法律的责任。

第十条.免费条款

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的一个月内，一方或双方应当继续履行合同。不可抗力事件包括严重自然灾害、政府行为等不可抗拒的事件。第十一条.通知

一方向另一方发出的书面信息，应按双方约定的通信地址以图文传真方式发送或书面提交方式送达。任何一方对其联系方式的变更应及时书面通知对方。

第十二条.争议的解决

因履行本合同所产生的争议，双方应共同协商解决;若协商解决无效，任何一方有权选择向钟山区人民法院提起诉讼。

除正在诉讼的争议事项外，双方应继续行使其本合同项下的其余权利，并履行其本合同项下的其它业务。第十三条.合同期限。

13.1本合同有效期为五年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。13.2本协议有效期满后，若双方无异议，本协议将自动顺延执行，顺延次数不限。第十四条.附则

14.1本合同未尽事宜，由双方友好协商解决或按照《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定执行。14.2如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法，无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，

本协议的其他条款应不受影响。14.3本协议一式贰份，双方各执两份。

14.4本合同所有附件作为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方：

法定代表：

部门负责人

经办人：

日期：年月日乙方：

法定代表：部门负责人：经办人：

通信工程承包合同 篇7

1文献综述

根据作者另一篇论文, “核电EPC工程总承包模式”指总承包商受业主委托, 对核电厂建设项目的前期工程准备、设计 (E) 、采购 (P) 、施工 (C) 以及试运行服务等工作的组织与实施实行全过程一体化的工程总承包。并将从合同计价的角度对工程总承包合同内容所进行的梳理和归类, 界定为总承包合同的计价条件。总合同的计价条件在广义上包含全部合同文件, 在狭义上指与合同计价直接相关的价格、支付、调整以及风险分担等合同内容。

在项目前期准备阶段开展工程设计的同时开始订立主设备采购合同、主要施工分包合同以及设计分包合同构成了核电项目采购实施的核心环节。目前在国内外核电工程的设计、设备制造、建安施工以及工程调试等领域具备资质要求的供应商数量比较少, 还没有形成完全有效的核电采购供应竞争市场[1], 故订立核电采购合同在严格遵守相关法律法规的同时还需要遵循特定的制度安排。

已有工程合同与计价相关研究较多关注标准合同范本评介或具体问题解决以及造价管理实际操作层面的探讨;已有工程合同价格风险相关研究多见于风险性造价确定的工具和方法以及造价风险控制的探讨等方面, 但尚未形成比较系统的理论体系;鲜见从合同计价条件角度针对EPC核电工程总承包合同及其分包合同体系风险分担以及风险传递关系的系统性探讨。故本文将主要依据FIDIC标准合同范本以及IAEA核电厂招标说明指南等文献资料, 并基于总合同计价条件的基本内容框架, 分别从设计、采购和施工等方面对总承包合同及其主要分包合同的计价条件暨风险分担和计价方法基本规定进行系统比较, 同时对相关价格风险因素以及风险分担传递方式等进行比较详尽的探讨。

2核电项目EPC模式下的主要合同关系

工程建设模式确定以后, 业主与总承包商将通过总合同规定双方在项目实施中的权利、义务以及责任和风险, 总承包商与其下游分包商也将以合同形式明确各自的工作边界以及分工协作关系。

从总承包商角度将下游分包合同分为三大类, 即设备及材料采购合同, 建筑和安装施工合同, 设计与技术服务以及调试和管理咨询服务类合同;它们共同构成EPC总承包商的合同体系, 下游合同规定的工作与总承包商内部机构直接完成工作的总和共同构成实施总承包合同的工作分解结构。众多参与方通过订立采购合同构建协调统一的行动规则, 最终建成符合总合同要求的合格电厂。

3 E、P、C实施过程主要特点以及制约因素

核电工程设计必须遵循“纵深防御、保守设计”以及符合核安全法规要求等特定设计原则, 设计决定了“核电厂的先天质量”并对整个建设项目的工程造价产生决定性影响;核电EPC总承包商的核心能力从根本上取决于其设计能力, 设计与技术服务环节构成了总合同执行暨项目实施的“龙头”。

核电厂工艺系统复杂, 设备及材料采购过程制约因素多变。一方面, 主设备需要特殊定制并对制造过程实行监造管理, 其中国际采购部分面临着非关税壁垒以及市场变化和进度延误等瓶颈问题;另一方面, 两台百万千瓦核电机组设备采购与供货费占EPC总承包合同费用的比例约为50%以上;从而使得设备采购与供货成为总合同执行暨项目实施的关键环节。

核电工程建筑与安装施工生产周期长、工作接口复杂。其中土建、安装工作仅从主体施工开始到冷态试验开始阶段持续时间即约为4年;施工期间现场人力投入多, 各参与方相互衔接与交叉作业, 集中体现了核电项目实施过程的有序与动态管理的至关重要性。

4 E、P、C总、分包合同计价条件的总体比较

4.1总、分包合同计价条件总述

核电EPC总承包合同对于工程分包的限定条件、职责分工以及分包管理程序等进行了约定。设备采购合同、建安施工分包合同以及设计分包合同等附属于工程总承包合同, 故应遵守总合同的相关约定, 即在制造与施工标准以及过程管理规定等方面保持与总合同约定内容的一致性。

对于总包商与分包商之间风险分担的约定, 采购供应合同、施工分包合同以及设计与技术服务等分包或外委合同亦遵循了标准合同范本风险分担的一般原则, 即总、分包方各自承担自身行为导致的风险损失, 双方共同承担项目实施层次的风险损失及任一方无法控制的风险损失。总承包商承担其总包范围内各分包或外委承包商总体协调和接口责任风险。其中对于设计与技术服务, 按照我国核电发展的自主化方针, 国内核电项目以总承包商为主体并联合各设计分包商承担合同电厂的设计与技服工作, 同时由总包商对合同电厂的设计与技服承担总体责任。

4.2基于风险分担的价格风险以及风险分担传递关系

基于合同价格类型以及其它风险分担条件, 国内核电项目EPC工程总承包的主要价格风险可以概括为工作内容和工作量变动的风险、市场变化的风险、工程延期以及其它不可抗力风险三个方面, 总包商与业主以及总包商与分包商之间将分别按照总、分包合同的约定分担这些风险。

工作内容和工作量变动的风险因素包括设计深化以及变更等方面。首先, 采购供货合同通常采用固定总价形式, 总包商与其供应商各自承担责任范围内工作内容和工作量变动的风险损失;其中总承包商由于其设计深化等原因导致采购合同计价条件变化而发生的风险损失由总承包商承担。其次, 建安施工分包合同趋于采用固定单价合同形式, 由于上述原因导致施工合同计价条件变动以及招标工程量与实际工程量发生偏差的风险损失由总承包商承担。最后, 咨询服务分包或外委合同通常采用固定价合同形式, 委托方与服务方按照合同约定承担各自范围的责任和风险。

市场变化的风险主要指建设期所投入资源价格上涨的风险, 对于此类市场风险, 通常在总、分包合同中分别约定具体的调价方法;同时对于工程延期以及其它不可抗力风险的分担方式也在合同中进行明确约定;以便将上述风险在项目建设各参与方之间进行合理分担。

综上所述, E、P、C各部分主要风险分担的传递关系取决于总包商与业主以及总包商与其下游分包商对于风险分担的合同约定, 其中总包与分包之间风险分担传递的方式与分包合同的价格类型直接相关;总承包商的设计深化或一般设计变更等项目实施层次的主要风险, 始终都是由总承包商直接承担, 并未发生向下游合同的转移。

5 E、P、C总、分包合同计价方法比较

5.1计价方法规定的比较

对于合同初始签约价格的确定, 在计价范围和依据上, 总包合同采购、施工、设计等部分的初始签约价格主要以初步设计阶段技术资料为基础输入条件;分包方面, 设备采购与供货合同初始签约价格主要基础依据亦为当时阶段的设计资料, 建安施工合同计价主要依据当时可获得的参考工程量清单等, 设计与技术服务分包合同可获得的计价基础输入数据在深度上与总包合同相当。在合同计价的具体方式上, 对于已签分包合同部分, 总包合同相应的价格分项主要基于分包合同初始签约价进行估测;对于未签分包合同部分, 主要结合当时阶段招投标以及询价情况或类似项目经验数据进行分析后确定总包合同相应分项价格。

对于合同执行中的价款支付与价格调整, 在支付方式上, 总合同及其主要分包合同通常均按照“同期结算”原则设置支付计划, 并在支付时间上相互匹配以确保项目实施过程中的资金供应。在合同执行价款调整方面, 总合同的变更与调价将以下游分包合同执行和结算情况作为基本依据。

综上所述, 从计价方法角度来看, EPC核电总承包合同与已签分包合同在计价方式上基本保持一致, 但是由于总包合同与其众多下游分包合同在签约计价时处于项目实施的不同时点, 可获得资料的深度可能存在偏差, 故依据已签分包合同对总合同进行估价时, 应注意分析并评估各类已签分包合同初始价格基准计价时点的差异及其对总合同价格的影响。

5.2基于计价方法的价格风险分析

基于总、分包合同初始签约价格的计价方法, 对核电总承包商在设计、采购、施工各个环节面临的主要价格风险因素进行分析, 将分析结果概括为以下三方面。

一是签约时间早, 总包合同及其设计、采购、施工主要分包合同的订立均开始于项目前期阶段, 计价条件不完善, 工作内容和工作量变动幅度偏大, 并且存在尚未识别的合同变更。例如改变标高、基线、位置和尺寸等设计要求是否导致总合同计价条件的实质性变化从而引起合同价格变动, 需要分析并确定责任方以便识别是否存在非己方原因的合同变更等。

二是从签约到执行时间长, 使得总包合同及其主要分包合同易受市场变动以及早期业主资金到位情况的影响。例如对于已签采购合同, 长周期设备合同订立开始时间早于项目正式开工 (FCD) 时间约为1.5年[1]甚至更长, 使得由于计价基础条件变化导致合同变更的风险增加, 从而加大了合同初始价格与最终实际价格产生偏差的不确定性。

三是对于未签分包合同部分总承包价格估测的基础数据 (设计概算) 与后续签订的分包合同在计价方法上存在差异。由于受到项目实施阶段资料可获得性制约, 对未签分包合同部分总合同价格分项的估价通常约定参照当时出版的可研投资估算或设计概算等设计文件。技术经济类设计文件与基于分包合同的总承包估价在计价方法上可能的差异包括:价格分项组合方式不同、计价时点不同、初始签约价格与实际价格不同, 还有 (设备) 材料国产化过程中由于材料代换引起的价格差异, 以及概算定额与新施工技术的适用性差异等。

由此可见, 对于E、P、C各环节存在的价格风险因素进行实时跟踪记录和研判是核电总承包商正确评估初始签约价格风险并进行合理报价的基础。

结束语

在标准化合同范本以及核电招标说明指南的基础上, 作者从工作实践出发并基于总合同计价条件的基本内容框架, 梳理了EPC模式下的主要合同关系以及各环节实施过程特点和制约因素;对总合同设计、采购和施工部分的计价条件与主要分包合同作了比较分析, 进而探讨了基于风险分担条件的价格风险以及风险分担传递关系;并通过总、分包合同计价方法基本规定的比较分析, 进一步探讨了总、分包合同基于计价方法的价格风险因素。从而系统阐释了核电厂建设项目EPC工程总承包模式下总、分合同的计价条件, 初步理清了总合同条款与合同价格的内在关联以及相关价格风险因素的存在方式, 为总承包合同的定价以及合同费用管理提供了一定的理论支持与合理建议。

参考文献

[1]中国广东核电集团核电学院、中广核工程有限公司工程培训中心编.核电工程总承包与项目管理[M].北京:中国电力出版社, 2010.

[2]张水波, 陈永强编著.国际工程合同管理[M].北京:中国建筑工业出版社, 2011.

[3]国家能源局发布.核电厂建设项目建设预算编制方法NB/T20024-2010[S].

[4]李婕.工程总承包合同风险分担的比较研究[D].武汉:华中科技大学, 2014.

通信工程承包合同 篇8

【关键词】通信设计；通信工程；发展思路

【中图分类号】G712 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）03-0182-01

随着社会经济的建设与发展，通信事业在经济的建设中起着重要的作用，通信工程的发展能够加快信息的流通，由于新技术的快速发展，通信工程建设中如何有效的应用新技术成立通信设计的重要研究内容，只有通过加强通信的设计技术手段，才能够给运营商进行有效的管理提供依据，也能够创新通信的服务能力与水平。

一、通信设计在通信工程建设中的作用

通信设计是经过一定的技术设计将现有的通信网络的设备进行更新、整合和优化，提升通信网络的施工能力和功能，主要是依据通信网络的发展目标，采用一定技术，综合运用工程施工技术和经济分析的方法，对现有的通信网络进行改造，为通信网络的建设提供投资决策与实施策略，对通信网络进行规划、选址、施工的可行性研究、施工的项目管理和施工监理等相关内容的全过程的设计和咨询服务。

1通信设计有利于通信工程建设的创新。通信设计能够根据通信网络的建设情况，对通信工程做出实施超前的规划，能够将新的技术运用到通信网络中，提升通信工程的科技含量，有利通信网络的创新发展。能够为通信网络运营商提供多种通信增值业务，在施工的过程中，通信设计通过多对新技术的运用，能够创新施工的工艺，减少施工单位的施工难度，有利于提高施工的效率，在施工中，通过将新技术、新设备、新工艺等运用到通信网络中，为通信运营商提供多种多样的服务，提升了他们的竞争力，进而提高了经济效益和服务水平。在通信设计时，还能够有机的考虑与环境保护的结合，提升通信网络的实用性。

2通信设计为通信运营商带来经济效益。通过高质量的通信设计，能够营造高质量的通信网络和通信工程，为运营商提供高效益、高信誉的服务，通过新技术的运用，对原有的通信网络进行改造，能够有效的提升通信的质量和通信的效率，提高经济效率和社会效益。规划设计能够从通信的全景和未来的发展方向考虑，为通信网络的未来发展提供建议，在通信设计中，设计人员利用新设备、新技术、新工艺对原有的通信网络进行改造，能够有效的缩短通信网络的施工工期，提高工程建设的服务质量，为企业带来经济效率。

3有利于通信资源的有效整合。通信工程建设在一般的情况要同对个部门进行协同工作，涉及多个领域的专业内容，需要将这些相关的部门和专业进行有机的协调，在通信设计和规划的中，要充分的考虑这些因素，以保证施工的顺利进行，但是，对于通信的运营企业，可以使用的通信资源是有限的，如何有效的保证通信工程施工的效益最大化，需要设计人员进行全面有效的设计。在通信网络改造的过程中，往往需要引进多家制造商的设备，如何对这些不同特点的设备进行有效的分析和考虑，提升他们整体使用的效率，就需要充分的考虑这些设备的使用方法进行资源整合，提高工程的通信效率。

4能够有效的控制通信工程建设的投资。经过通信设计后，通信工程的施工有了比较准确可靠的施工依据，能够有效的控制施工投资，通信设计对相关的设备和工艺都进行了详细的设计和规定，成为施工单位的施工依据和施工单位签订合同的依据，也是施工单位办理施工预算和结算的依据。这样，通过通信设计能够有效的控制通信工程建设投资的依据，有利于减少施工的浪费。

二、通信设计面临的主要发展形势

1市场的发展与竞争对通信设计的挑战。随着资本市场的放开，一些民间资本和国外资本开始投入到通信行业，为通信行业的发展注入了新的活力，也增加通信行业的竞争，而且有些企业的经营目标非常明确，市场定位也比较准确，经营机制比较灵活，企业的管理机制也比较科学，人力资源也比较丰富，技术设备力量也比较雄厚，有着一定的竞争优势，创新能力比较强，对我国原有的通信设计行业提出了挑战和压力，通信设计只有通过参与竞争，才能提高自身的业务水平。

2通信设计的人才竞争。由于灵活的企业管理方式，对于通信设计行业的竞争，主要可以归结为人力资源的竞争，当其他的通信咨询服务机构进入我国的通信设计行业，就打破原有企业的垄断机制，也要求原有的企业改变自己的管理机制，提升工作人员的技术水平和服务方式，制定比较完善的考核管理制度，减少工作人员的收入差距，为高技术人才的发展提供平台。

3通信设计技术保密带来的挑战。通信设计行业一种人才流动比较大的行业，如何有效的对通信设计的相关内容做好保密工作，是一个比较严峻的任务，国内的通信设计咨询服务部门，要能够做好知识产权保护，提升通信资料的管理水平，不能给其他的企业留下可乘之机，同时，也要提供企业工作工作人员的学习能力，加强他们之间的交流与合作。

三、通信设计的应对措施及发展思路

1健全通信设计企业的管理机制。有效的企业管理机制是提升企业竞争力的重要保证，根据国家的发展政策，通信设计行业可以依据自身的发展需要，考虑向多种经济成分进行发展，调动企业员工的积极性和创造性。落实企业管理的各项制度，制定完善的奖惩制度，实施多元化的企业管理机制，从根本上杜绝腐败等不良现象的产生，改变企业落后的管理方式，加强对企业员工的培训，不断的提高企业员工的工作能力，对企业的重大决策，要充分的发挥民主原则，强调员工参与企业管理的能力。

2注重新技术的学习，加强企业的技术、管理等多方面的创新。通信企业如何有效的培养自己企业的核心竞争力，需要企业从技术上，管理上更新自己的观念，在通信行业，新技术的更新比较快，就要通信设计和咨询服务能够与新技术的发展同步，不断的在设计手段、设计工具上进行学习、创新，通过企业的经营模式的创新来实现企业的增值，创新自己的经营模式、提升自身的服务水平，打造通信设计的核心竞争力。

3实施企业名牌战略，积极拓展企业品牌。通过名牌战略，可以有效的提升企业的竞争力，为了提高企业的竞争能力，一些企业开始压低收费的标准等传统方式的竞争方式，这也是一种表层的竞争方式，企业要想提高自身的竞争能力，只有通过运用新的技术对企业进行改造，及时的树立品牌，实施品牌战略的管理方式，能够有效的提升企业的竞争力，也能够改善通信设计行列的现状，能够建设良好的企业形象，有利于企业的发展，树立品牌应该是通信咨询设计企业最有效的竞争手段，也是通信设计行业有效发展的重要保证。

4加强企业员工培训的力度。随着电子技术的发展，通信行业的设备、技术也在不断的更新，而且企业的发展也处在一个全新的发展环境，这就需要一个长远的发展战略，在一般情况下，新技术的更新很快，就需要企业及时的组织员工进行学习，以提高他们的适应能力，不至于在技术上显得比较落后，企业应该明确企业的定位，相应的目标市场，紧密的与通信运营商进行沟通，及时的调整自己的工作方式，并制定有效的发展策略和发展方式。

四、小结

通信设计是一项比较复杂的工作，需要与通信企业和服务的运营商紧密的联系起来，及时的调整自己的发展策略，提高企业的核心竞争力。并及时的将新技术、新设备运用到通信工程的建设中，为通信运营商提供良好的咨询服务。

参考文献

[1]徐澄沂.21世纪通信发展趋势[M]人民邮电出版社，2012

[2]胡庆，谢显中，张德民.电信传输原理[M]电子工业出版社，2009