围墙施工工程合同

围墙施工工程合同（共11篇）

围墙施工工程合同 篇1

围墙施工合同

甲方（全称）：中天五建、中十冶

乙方（全称）：横山县白界乡土地海则村民委员会

依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本项目一期施工现场围墙施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守，认真履行。

一、工程概况

工程名称： 横山县限价商品房项目一期工程施工现场围墙

工程地点： 陕西省横山县榆横工业园

二、工程承包范围： 横山县限价商品房一期施工现场围墙砌筑工程（仅包砌筑人工费，其工作内容包括：人工挖沟槽、水坠砂地基处理、砌砖基础及砌墙身工作，围墙做法见统一设计图。）。施工机械、架材、辅材由乙方自备。

三、合同工期

开工日期： 2011 年 10 月 5 日 竣工日期： 2011 年 10 月 20日 合同工期总日历天数 15天。

四、质量标准

工程质量标准：满足横山县限价商品房项目一期施工期间现场

围档及销售广告设置要求。

五、合同价款

围墙砌筑人工费为：220元/m³，大写人民币 贰佰贰拾 元/立方米（含税人工费），工程量据实结算。

六、工程验收

1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。因乙方原因造成窝工、停工的，工期不顺延，所发生的费用由乙方承担；因甲方原因造成的窝工、停工，工期顺延。

2、围墙砌筑工程完工后，甲方技术部门同监理进行验收，检验合格并经相关负责人签字后方可进行下一工序施工，隐蔽工程具备覆盖、掩盖条件的，乙方必须提前通知甲方验收；验收不合格的，乙方须整改完毕后，重新验收。

七、工程款支付

按甲方批准的工程计价款，由甲方成本部门扣除5%的工程质量保证金、税金和乙方使用甲方的材料、配件、机械、车辆、设备、各项借款、代付款等及政府部门收缴的规定费用。

八、工程结算

经甲方验收，达到质量标准的工程数量、对其工程量进行决算，剩余的5%的质量保证金，在围墙投入使用正常后一次性付清；因质量原因造成围墙坍塌，所产生的一切费用，将会在质量保证金中扣除。

九、甲方的职责

1、负责水泥、砌块主材的供应（砌筑用砂在现场指定地点取用）；

2、负责该工程项目的定点、定位、复测工作，及时提供施工图纸及有关技术资料。

3、甲方有权对乙方所承担的工程提出变更设计，乙方必须执行；

4、负责验工计价、竣工验交工作。

5、甲方有权调整乙方所承担工程的施工顺序。

6、因乙方原因造成工程进度迟缓、工程出现重大质量、安全管理事故，严重违章操作、违法乱纪等，给甲方造成重大损失或总工程工期延误时，甲方有权单方终止合同，由此引起的一切责任损失均由乙方承担。

7、甲方有权代扣乙方工程款，支付其应支付的人工费等。

十、乙方的职责

1、负责对所承担的工程任务制定实施性的施工方案，报甲方批准后组织施工。

2、严格按施工图、施工规范进行施工，做好隐蔽工程的检查，配合做好施工测量及工地试验工作，确保工程顺利进行。

3、服从甲方的指挥，听从甲方的调迁。尊重并接受甲方现场的检查、监督、指导，服从建设方及甲方派驻乙方工地的工程监理人员的监理，并为其工作、生活提供必要条件。

4、发生安全责任事故及打架斗殴事件，按甲方《安全管理办法》相关规定加倍进行处罚；造成的一切损失由乙方承担。

5、确保土地海则村民不再干扰本项目正常施工。若发生干涉事

件，乙方须承担由其造成的一切损失，并处以结算总价的10%罚款。

6、本着节约原则，杜绝浪费，损耗率控制在规范、标准之内。

十一、其他

1、本合同经双方盖章签字后生效；工程竣工正式验交后，甲方按竣工结算将费用支付完毕即自行终止。

2、本合同一式 三 份，甲方 二 份，乙方 一 份。

甲 方：（公章）乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

电 话： 电 话：

合同订立时间： 年 月

围墙施工工程合同 篇2

摘要：园林围墙有两种类型，一是作为园林周边、生活区的分隔围墙；一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步，人民物质文化水平提高，“破墙透绿”的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化，园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求，并提出了一些具体步骤的设计方案。

关键词：园林围墙；设计；园路

一、园林围墙的总体要求

随着社会的进步，人民物质文化水平提高，人们对围墙的要求正在起变化，设计园林围墙时要尽量做到：能不设围墙的地方，尽量不设，让人接近自然，爱护绿化。能利用空间的办法，自然的材料达到隔离的目的，尽量利用。高差的地面、水体的两侧、绿篱树丛，都可以达到隔而不分的目的。要设置围墙的地方，能低尽量低，能透尽量透，只有少量须掩饰隐私处，才用封闭的围墙。使用围墙处于绿地之中，成为园景的一部分，减少与人的接触机会，由围墙向景墙转化。善于把空间的分隔与景色的渗透联系统一起来，有而似无，有而生情，才是高超的设计。围墙的构造有竹木、砖、混凝土、金属材料几种。竹木围墙：竹篱笆是过去最常见的围墙，现已难得用。有人设想过种一排竹子而加以编织，成为“活”的围墙（篱），则是最符合生态学要求的墙垣了。 砖墙：墙柱间距3-4米，中开各式漏花窗，是节约又易施工、管养的办法。缺点是较为闭塞。混凝土围墙：一是以预制花格砖砌墙，花型富有变化但易爬越；二是混凝土预制成片状，可透绿也易管、养。混凝土墙的优点是一劳永逸，缺点是不够通透。

二、园路的铺装

园林--生态--环保道路。建议采块料-砂、石、木、预制品等面层，砂土基层即属该类型园路。这是上可透气，下可渗水的园林--生态--环保道路。之所以如此建议，是基于下面几点考虑：

符合绿地生态要求。可透气渗水，极有利于树木的生长，同时减少沟渠外排水量，增加地下水补充。

这种类型绿地，粗犷一些并无不当。

新建园林，尤其上海园林，往往因地形变更，土方工程使部分、甚至大部分园路、广场处于新填土之上。园林绿地建设是一个长期过程，要不断补充完善。这种路面铺装适于分期建设，甚至临时放个过路沟管，抬高局部路面，也极容易不必如刚性路面那样开肠剖肚。园林绿地除建设期间外，园路车流频率不高，重型车也不多。是我国园林传统做法的继承和延伸。安排好残废人所到范围和用路。

块料路面的铺砌要注意几点：

广场内同一空间，园路同一走向，用一种式样的铺装较好。这样几个不同地方不同的铺砌，组成全园，达到统一中求变化的目的。实际上，这是以园路的铺装来表达园路的不同性质、用途和区域。

一种类型铺装内，可用不同大小、材质和拼装方式的块料来组成，关键是用什么铺装在什么地方。例如，主要干道、交通性强的地方，要牢固、平坦、防滑、耐磨，线条简洁大方，便于施工和管理。如用同一种石料，变化大小或拼砌方法。小径、小空间、休闲林荫道，可丰富多采一些，如我国古典园林。要深入研究园路所在其他园林要素的特征，以创造富于特色、脍炙人口的铺装来。

块料的大小、形状，除了要与环境、空间相协调，还要适于自由曲折的线型铺砌，这是施工简易的关键；表面粗细适度，粗要可行儿童车，走高跟鞋，细不致雨天滑倒跌伤、块料尺寸模数，要与路面宽度相协调；使用不同材质块料拼砌，色彩、质感、形状等，对比要强烈。

块料路面的边缘，要加固。损坏往往从这里开始。

侧石问题。园路是否放侧石，各有己见。笔者认为要依实而议定：

所使用砌块拼砌后，边缘是否整齐；侧石是否可起到加固园路边缘的目的；最重要的，是园路两侧绿地是否高出路面，在绿化尚未成型时，须以侧石防止水土冲刷；建议多采用自然材质块料。接近自然，朴实无华，价廉物美，经久耐用。甚至于旧料、废料略经加工也可利用为宝。日本有种路面是散铺粗砂，我们过去也有煤屑路面；碎大理石花岗岩板也广为使用，石屑更是常用填料。如今拆房的旧砖瓦，何尝不是传统园路的好材料。

三、 园路与种植

联单与园路、广场有关的绿化形式有：中心绿岛、回车岛等；行道树；花钵、花树坛、树阵；两侧绿化。

最好的绿化效果，应该是林荫夹道。郊区大面积绿化，行道树可和两旁绿化种植结合在一起，自由进出，不按间距灵活种植，实现路在林中走的意境。这不妨称之为夹景；一定距离在局部稍作浓密布置，形成阻隔，是障景。障点使人有“山重水复疑无路，栖口暗花明又一村”的意境。城市绿地则要多几种绿化形式，才能减少人为的破坏。在车行园路，绿化的布置要符合行车视距、转弯半径等要求。特别是不要沿路边种植浓密树丛，以防人穿行时刹车不及。

要考虑把“绿”引伸到园路、广场的可能，相互交*渗透，最为理想：使用点状路面，如旱汀步、间隔铺砌；使用空心砌块，目前使用最多是植草砖。波兰有种空心砖，可使绿地占铺砌面2/3以上。在园路、广场中嵌入花钵、花树坛、树阵。

园路和绿地的高低关系。设计好的园路，常是浅埋于绿地之内，隐藏于绿丛之中的。尤其是山麓边坡外，园路一经暴露便会留下道道横行痕迹，极不美观，因此设计者往往要求路比“绿”低，但不一定是比“土”低。由此带来的是汇水问题，这时园路单边式两侧，距路l米左右，要安排很浅的明沟，降雨时汇水泻入的雨水口，天晴时乃是草地的一种起伏变化。

建设工程围墙施工合同 篇3

合同编号： [2011]001号

建设单位： 四川泰鑫实业发展有限责任公司（以下简称甲方）工程承包单位： 南充市帝豪建筑有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1、工程名称： 四川泰鑫实业发展有限责任公司新园区建设东面和南面围墙工程。

2、工程地点：四川省南充市顺庆区潆华工业集中区。

3、承包范围和内容：

1、围墙土方开挖，回填夯实。

2、基础钢筋、砼浇筑。

3、围墙砌筑、抹灰、文化石粘贴。

4、围墙灯采购安装。

5、围墙铁花栏杆制作、安装。

二、分包工作期限

开工时间：2011年元月1日。竣工时间：2011年2月30日。总日历工期60天。

三、承包方式： 包工包料，施工总承包。

四、工程价款及付款方式

1、工程价款

本工程的工程价款采用固定单价价记取：350.00元/米（大写：叁佰肆拾伍元/米）。砌砖高度超出1.0米外，增加工程

量按照砌砖132元/㎡、抹灰25.0元/㎡进行增加工程量计价。工程量由甲乙双方按实际工程量收方计价。甲方与乙方约定的单价款中包含乙方管理费、机械费、利润、食宿费用、施工作业人员工资、福利、劳保、工伤、工，确保工程数量、质量和安全、进度。出现工程质量问题负责返工和负责赔偿甲方在返工期间的一切损失。

2、自备施工机具（包括挖土石方的机械设备），保证工程需要。

3、若工程质量验收不合格，乙方在接到甲方限改通知书后，必须限期整改完毕。

4、按约定支付劳务作业人员劳务报酬。

5、对甲方提供的机械设备和施工现场材料等有义务维护、守护，若发生机械设备损坏或丢失，须进行维修或赔偿全部损失。

6、乙方在领取工程款时，需提供材料及工程发票。

七、安全责任

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全操作规程进行施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方与乙方约定的工程款中均已包含乙方机械费及管理费、施工作业人员意外伤害、工伤等保险费用以及发生安全事故的处理费用，甲方不再另行支付并缴纳。若乙方施工期间发生的一切安全事故，由乙方自行承担费用。如给甲方或

(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应按乙方应取得的工程款或劳务报酬的10%向甲方支付违约金。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

九、本合同自甲乙双方签字、甲方盖章之日起即生效。

十、本合同一式叁份，其中甲方执贰份，乙方执壹份。

十一、未尽事宜，双方协商解决 甲方： 乙方：

代表：

本人（签字）：

住址 ： 住址 ：

联系电话： 联系电话：

前期围墙等零星工程施工合同 篇4

发包人(全称)：江苏万和房地产开发扬州有限公司（以下简称甲方）承包人(全称)：扬州玉诚建筑工程处（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

1、工程概况

工程名称： 万和熙庭小区围墙工程。

工程地点： 扬州市广陵区开发东路南侧、京杭路西侧

工程立项批准文号： 资金来源： 自筹

2、工程承包范围

承包范围：万和熙庭小区围墙、公交港湾移位工程的施工承包

3、合同工期：

开工日期： 2012 年 4月 1 日 竣工日期： 2012 年4 月 30 日 合同工期总日历天数 3 天。

每拖延一天罚款乙方人民币1000元；如因不可抗拒的原因，凭甲方签证工期顺延。

4、质量标准

工程质量标准：符合国家验收规范。

乙方采购的用于该工程上所有的材料必须符合相关质量标准，乙方进场施工前向甲方提供施工方案、材料产品合格证、质保书、抽样、复检报告以及施工人员上岗证等相关资料，所需材料必须一次性进场，经甲方认可后方可施工。

乙方所施工的质量必须达到现场实测点的合格率达95%以上。在施工过程中必须符合设计要求，严格按施工操作规程和验收规范进行施工；若因施工质量及材料不符合要求，则由此引起的一切后果和相应的费用均由乙方承担，另扣工程款10000元。

每道工序施工完毕，需经甲方验收合格后方可进入下道工序施工。

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名： ／ 职务： ； 发包人委托的职权：／。

需要取得发包人批准才能行使的职权：／。5.2发包人派驻的工程师

姓名： 李红卫 职务： 工程部经理 姓名： 陈伟炜 职务： 成本部经理

发包人委托的职权：负责本期工程建设的内外部关系的协调，对工程投资影响因素的确认，对工程建设进行监督管理。

6、乙方驻现场项目负责人 项目负责人：姓名：

项目负责人本人每天至少8小时、每周至少6天在本工程现场工作，（特殊情况须事先请假，未经请假批准缺席的，每次罚款 500 元整，在当期付款中扣除。）如发现项目负责人每周有2天不在现场,每发现一次罚款1000元,连续5天不在现场,发包人有权解除合同,并追究违约责任。

7、取费方式及合同价款

7.1计价方式：按江苏省04计价表规定计取，材料价格按扬州市2012年第1期信息价；

7.2工程量：⑴围墙：做法参照《双楼集团企业视觉识别系统管理手册》（以下简称“手册”）E-03-02，施工范围万和熙庭小区东、南、西三侧，暂定数量:737.53米，固定综合单价每米取费标准430元／米，暂定围墙总价：317138元；沿围墙边土地平整，大型挖掘机每个台班2400元，小型掘机每个台班2200元，最终工程量按实结算；

７.３暂定工程总价款（包工包料价 大写)：叁拾壹万柒仟壹佰叁拾捌元整(人民币：367138元)；此总价含材料费、施工费、设备（用具）费、试验费、各项措施费、各项规费、管理费(含劳动保险)、税金等一切费用，下列费用在结算时应按实调整① 设计变更、现场签证，②发包人提出的工程内容或工程数量变更，③补充协议，④双方认可的其它事实因素。

8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

8.1工程竣工后经验收合格后付工程结算价70%，三个月后付至工程结算价的95%，余款5%待质保期满一年后付清。

9、乙方向甲方承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.1该工程保修期为1年。

10、安全生产

10.1承包人负责本工程施工全过程的安全管理，本工程施工全过程的一切安全事故责任及费用均由承包人承担.10.2乙方所有施工人员必须做好安全防范工作，遵守甲方安全管理制度，服从甲方现场安全管理，严格按有关安全操作规程施工，严格执行甲方《施工现场安全生产，文明施工实施细则》（简称《管理细则》）。

11、组成合同的文件

11.1组成本合同的文件及解释的先后顺序包括：（1）、本合同协议书；（2）、工程报价单或预算书；

11.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

12、发包人发现承包人违约时，发包人有权收取乙方违约金，工程质量不符合规范及本合同要求时，发包人有权要求乙方整改，整改期间工期不顺延。连续二次整改不到位，发包人有权解除合同，并停止支付工程款。

13、合同生效

合同订立时间：2012 年 3 月 30 日

合同订立地点：扬州广陵区皇都漫城21幢2单元201室

本合同双方约定：本协议一式肆份，双方各执贰份，双方签字确认 后生效。

（本页无正文）

发包人：(公章)承包人：(公章)地址： 地址：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人： 委托代表人： 电 话： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号：

邮政编码：

围墙施工合同 篇5

甲方：***公司

乙方：***施工队

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。

5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：2013年1月18日—2013年2月28日。

注（春节之前完成总工程量的40％，）

四、工程价款及支付：

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。（全部费用包干）

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。

① 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

② 具体工程量按实际验收的方量为准。

③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；

⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从2013年3月1日开始计算）。

五、成品及半成品保护：

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。

六、施工管理及协调：

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任：

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日

范文二：围墙施工协议书

甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度106米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

浅谈工程施工合同审计 篇6

关键词：施工合同；审计

一、承包人

根据国家相关规定，承包人必须具备与所承担基建工程类型、规模相符的资质，不具备施工资质或资质未达到相应等级的施工单位不得作为基建工程承包人；达到招标标准的基建工程，必须通过招标方式确定承包人。对于未达到招标标准的基建工程，可以将工程直接委托给具有相应资质的承包人，委托之前应按建设单位内部控制制度的规定履行承包人确定手续。审计发现承包人条款存在的主要问题有：与中标人无资质的分公司签订合同或承包人不具备相应资质；　未达招标标准的基建工程，　其承包人的选择未履行建设单位内部控制程序。

二、合同协议书

合同协议书主要包括承包范围、合同价款、质量、工期等内容，文字量相对较少但却非常关键。合同协议书的工程承包范围应完整、明确，合同价款大小写及合同工期日历天数计算应正确无误，合同质量应符合国家相关规定。合同协议书中承包范围是比较重要的一项内容，在实际施工合同执行过程中，经常会出现由于承包范围一栏与施工预算、中标通知书或其它文件互相矛盾而引起争议的情况，由于合同协议书的解释顺序排在第一位，完整、明确的承包范围能使建设单位在争议中处于有利地位。承包范围应根据招标文件确定的范围填写，在填写时要力争用词准确，不能采用有歧义的词或字，对重要工作界线的描述要细致。审计发现合同协议书条款存在的主要问题有：发包人名称有误，合同价款、合同工期、质量等级有误或未按中标通知书进行约定，工程承包范围描述不清等。

三、合同专用条款

合同专用条款是根据工程的具体特点对通用条款进行补充或修正后形成的条款。　由于具体工程工作内容各不相同，施工现场和外部环境条件各异，因此必须有反映工程具体特点和要求的专用条款。对需补充、修正甚至弃用的通用条款，应按其在通用条款中的编号在专用条款中进行相应说明。经过招标确定承包人的基建工程，其合同主要条款应与招标文件中的约定保持一致。根据国家施工合同范本拟定合同专用条款时应重点关注以下内容：

3.　1　发包人、　承包人的义务以及监理人的职权发包人和承包人作为合同的甲乙双方，　在合同执行过程中分别具有不同的义务，如发包人要确保施工场地具备施工条件、组织图纸会审等，承包人要根据国家相关施工验收标准保质、保量、按时完成合同中约定的工程内容。　施工合同中应明确发包人、承包人双方的义务，不能有遗漏。监理人虽不是施工合同主体，　但其作为业主代表，通过运用专业知识，对承包人的施工过程进行全面管理。合同中还应明确发包人的现场代表、承包人的项目经理以及技术负责人、监理人的总监理工程师的姓名，并对承包人项目经理、技术负责人每月到现场进行施工管理的时间要求予以明确。审计发现发包人、承包人的义务以及监理人的职权条款中存在的主要问题有：发包人的义务与监理人的职权交叉重复，承包人的义务不够完善，各方人员代表未写入合同，未对承包人项目经理以及技术负责人的施工现场到位情况进行要求。

3.　2　合同价款的方式

一般说来，预算依据较充分，预算工作较细的工程采用固定总价合同较为合适。在固定总价合同中，要约定固定价格包含的风险范围，即在约定的风险范围内合同价款不再调整，同时约定风险范围以外的合同价款调整的具体方法。对于一些不可预见因素，较多的维修改造或室外工程，往往在施工过程中由于各种原因导致施工的内容及方法发生较大变化，预算无法做到准确，则采取可调价格比较合理。在可调价格合同中，合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法，应具体到调整时工程量、单价、取费标准、下浮率等内容的约定。《建设工程工程量清单计价规范》中规定全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设项目，必须采用工程量清单计价，实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同。审计发现合同价款的方式条款存在的主要问题有：合同价款方式与招标文件中不一致；合同价款调整的方式约定不清：使用定额描述有误，漏写下浮率或下浮率与中标下浮率不符，变更部分主要材料价格的确定方式描述不清等。

3.　3　工程款

施工合同中应明确工程预付款及进度款的支付方式、数额及时间。工程预付款额度一般为合同价款的10　%-30　%，或者按招标文件进行约定。施工合同中还应明确预付款的抵扣方式，通常约定按进度比例扣回。施工合同中工程进度款通常约定按工程形象进度比例支付，建设工程价款结算暂行办法对进度款的规定：根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内发包人应按不低于工程价款的60　%，不高于工程价款的90　%向承包人支付工程进度款。通常在合同中约定工程价款的支付比例为80　%审计发现工程预付款及进度款条款中存在的主要问题有：预付款额度与金额不符，预付款金额大小写不一致，预付款抵扣方式不明确，工程款支付时间不明确，工程款相关条款与招标文件不符等。

3.　4　履约担保

履约担保是承包人为其完全履行合同约定的义务向发包人提供的一种保证形式，　当承包人不履行合同义务时，履约担保可以为发包人弥补损失。　履约担保的形式有履约保证金、　履约银行保函和履约担保书3种，常用的担保形式为前2种，额度为合同价款的10　%一般情况下履约担保在工程通过竣工验收取得备案证后退回。在施工合同中，应约定承包人提交履约担保的金额、方式、时间以及履约担保的退回时间。

3.　5　材料和工程设备

施工过程中采购合格的材料和工程设备，是确保实现工程质量目标的重要条件。招标文件通常会对承包人采购的主要材料、设备的品质提出具体要求，承包人的投标文件应对这些材料、设备的品质作出承诺。在施工合同拟订时应注意把这部分承诺写入合同中，并要求承包人必须按承诺进行材料、设备的采购，否则应承担相应的违约责任。审计发现材料和工程设备条款存在的主要问题有：未按投标人承诺写明主要材料、设备的品质以及承包人未按承诺采购时应承担的违约责任。

3.　6　违约条款

在施工合同中，对发包人、承包人双方应履行的义务已做了明确规定，但如果在合同执行过程中出现任何一方未履行合同义务而合同中又无相关违约条款进行处理的情况，将会对合同的顺利执行产生不利影响。审计发现违约条款存在的主要问题有：违约条款不够完整，尤其是对影响到工程顺利进行的违约责任如承包人未按合同约定采购主要材料、项目经理及技术负责人到位率不满足合同要求等未拟定违约条款。

3.　7修条款

围墙施工合同 篇7

乙方： 签订地点： 兽医院办公室为了保证工程质量，按时完成工程任务，根据《合同法》有关规定，按照平等互利的原则，明确甲乙双方的权利义务，特签定本合同：

一、工作内容、工期、质量标准：

13、工程细目： 基槽、基础3：7灰土、片石砌筑、勾缝、混凝土压顶、混凝土散水、基槽回填。2单价320元/m2(结构工程，含三钢钢使用费、机械费和小型材料)。

4、质量标准：

二、开工准备：

1、合同一经签定，乙方应尽快组织力量进行施工，并将其人力、机具的组织安排计划书面呈报甲方，如未按计划安排到位的，甲方有权终止合同。

2、工期要求：20XX年4月1日开工，5月30日完工。

三、结算及付款：

1、每月月底前由工长开据任务书结算一次，结算单交财务报账，甲方依据工程结算单，按业主工程计量支付实际情况每月按完成工程额的70%付款。

2、单位工程完成后，经甲方与监理验收达到质量标准，结算款余额一次付清。

四、甲方权利与义务：

1、乙方单项工程完工后，甲方应及时组织有关人员对该工程进行全面检查验收，并根据交通部颁发的.质量评定标准给予评定。分为优良、合格、不合格，此评定作为结算付款的依据。如有不合格者，甲方有权要求乙方在限定期限内返工处理或甲方可另寻施工队进行修复，其所需一切费用由乙方承担，并承担5%的违约金罚款。

2、甲方发现乙方不按规程施工或施工质量不过关、有偷工减料等不利于施工质量行为，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

3、乙方如没有按规定工期完工，甲方有权在本单项工程歀中扣 5 %的违约金，就具体情况甲方可再组织力量。

4、甲方不得威胁或用非法限制人身自由的手段强迫乙方工作。 2、工程地点桩号：

5、对于乙方不听指挥的劳务人员，甲方有权给予清退。

五、乙方权利与义务：

1、合同一经签定，乙方及时组织施工。

2、乙方工地负责人必须坚守工地。

3、乙方在施工中的一切生活费、劳保待遇及病残伤亡、安全事故等费用自理，甲方概不负责。

4、合同一经签定，乙方不得转包、分包，否则视为无效，并接受甲方处罚或解除合同。

5、乙方施工范围内所发生的一切劳务零星用工(除甲方有关人员单独安排外)，已计入相应单价内，不再另外计量。

6、乙方必须按照甲方的技术、质量、进度要求进行工作，否则，由此给甲方造成损失的，由乙方赔偿。

7、施工结束后由乙方配合甲方验收。

六、文明施工 安全生产：

1、乙方必须对自己的职工进行安全教育，增强安全意识，提高自身素质。

2、乙方在施工期间，危险作业区，必须设立安全防护措施，并设危险标志，上岗人员必须佩戴安全帽。否则，由此给工地施工人员其它人造成的安全伤亡，由乙方承担赔偿责任。

3、乙方每作业班组必须至少有一名安全员，负责施工安全。

4、乙方要遵守法律法规。遵守当地村规民约，严禁打架斗殴、汹酒赌博，如果因乙方原因与当地村民发生纠纷，一切责任由乙方承担。

5、乙方要严格遵守操作规程，不得违章作业。

七、违约责任：

合同签定后，双方遵照执行。如有违反本合同约定，造成损失的，要求对方赔偿损失。

八、争议解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。若协商不妥，可通过法律诉讼的方式解决。

九、本合同包括：安全生产合同，并作为合同不可分割的一部分。

十、本合同一式 三 份，甲方 一 份，乙方 一 份，存档一份;双方签字盖章之日起生效。

甲方代理人签字： 乙方代理人签字：

围墙施工合同书 篇8

发包方：身份证号：（以下简称甲方）

承包方：身份证号：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方将住宅围墙、大门委托给乙方施工，结合本工程具体情况，订立本合同，以兹共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：住宅围墙、大门。

2.工程地点：

二、承包内容及材料

1.工程内容：建围墙约米长（包括石基），前大门，小后门，阴沟，排污管。

2.材料选用：红砖、水泥、沙子、块石、碎石、PVC管、瓷砖、石灰、钢筋、石棉瓦。

3.施工准备：乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等。

4.承包形式：包工包料。

三、质量及安全要求

1.质量要求：乙方施工过程中必须严格遵守质量要求。围墙基础牢固、不变形，墙体厚24厘米，高1.8米，内外粉刷，围墙滴水线贴瓷砖。前大门门框和门面打磨、上漆，门柱及门头的滴水线贴瓷砖。前大门里外的路面灌高。房屋后面和左面的两段阴沟用水泥砂浆铺设，加装化粪池的排污管。施工结束乙方应清理场地。

因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

2.安全要求：乙方施工过程中必须科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规程，并制定切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方施工造成的质量和安全问题，甲方概不负责，并有权向乙方责成纠正。

四、合同价款及付款方式

1.总工程价款为人民币（￥），该价格包括人工费、材料费、材料运输费等所有工程相关费用。

2.付款方式：乙方动工之前，甲方预付元材料费；乙方毛墙砌好后，甲方付元；乙方完工后，甲方付元；乙方完工后验收合格个月，甲方付清剩余工程款。

五、其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

七、本合同自签字之日起生效，工程结束付款完毕后自行废除。本合同受到法律保 护。

甲方签字（手模）：

乙方签字（手模）：

在场人签字（手模）：

施工合同管理与工程造价关系探讨 篇9

关键词：施工合同管理；工程造价；工程施工

中图分类号：F239.6

文献标识码：A

文章编号：1009-2374(2009)03-0012-02

施工合同管理是建设工程管理体系的重要内容，加强施工合同管理对合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益有着重要意义，施工合同是施工阶段造价控制的依据。国家为了加强建设工程施工合同管理，维护建筑市场的正常秩序，从我国颁布的《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程施工合同管理办法》等有关法律、法规可以看出，施工合同管理在建筑业普遍得到了加强，对于规范业主和承包商的市场行为，推动建筑市场的正常运转，都起到了积极的作用。

一、工程造价与施工合同管理关系概述

工程造价是进行工程建设所花费的全部费用，由建筑安装工程费用、设备、工器具购置费和工程建设其他费用组成。工程项目的建设周期长，生产要素价格变化频繁，使得工程造价复杂可变。对工程造价的控制与管理贯穿于工程建设的全过程，包括立项决策阶段、设计阶段、工程招标及承发包工程阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算价段和财务决算价段，其中后五个价段均与施工合同有关，要做好工程造价控制工作，就必须加强施工合同的管理。

施工合同的管理是一门精细的科学，需要造价人员掌握有关设计、施工、定额、材料、法律等大量相关知识，同时需要足够的精力、责任心和耐心。才能处理好计价、变更、索赔等问题，合理确定工程造价和有效控制工程投资，维护合同双方的合法利益。

施工合同是施工阶段造价控制的重要依据。签订公平合理、严谨清晰的施工承包合同，是工程造价控制的关键基础。如果合同对其中一方不公，必然会影响合同的执行，利益受损的一方会千方百计索赔，或拖延结算，造成甲乙双方很多纠纷。签订公平合理、严谨清晰的施工承包合同，才能保证工程造价的合理性、合法性，减少履行合同中甲乙双方的纠纷，维护合同双方利益，有效地控制工程投资造价。在合同签订后。要注意做好合同文件的管理工作，对于合同、补充合同协议、会议纪要、工作联系单、签证、施工方案、设计变更、图纸会审记录等文字记录，必须完整保存，同时对合同执行情况进行动态分析，根据分析结果采取积极主动措施，保证合同得到有效履行。

二、工程造价中施工合同管理探讨

(一)公平原则控制不合理

自觉执行合同条款，全面履行合同义务，是合同当事人一切行为的最高准则。签订合同的甲、乙双方，经济法律地位是平等的，没有主从关系。在实际工作中，有的承发包双方忽视合同的严肃性，违背合同的等价有偿原则，以各自的经济利益为中心，随意违背合同条款。甲、乙双方的这些违约行为，破坏正常的信誉规则。合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建设施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是由发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。

(二)资料变更整理不及时

在履约过程中，合同变更是正常事情，问题在于负责履约的管理人员缺乏这种及时变更的意识，结果导致了损失。在履约过程中及时地发出必要的书函，是合同动态管理的需要，是履约的一种手段，也是建筑企业自我保护的一种招数，可惜这一点往往遭到忽视，结果受到惩罚。《建设工程施工合同(示范文本)》，把双方有关工程的协商、变更等协议或文件视为合同的组成部分，因此必须给予足够的重视。履约过程中的签证是一种正常行为。但有些建筑公司的现场管理人员对此并不重视，特别是合同履行过程中不及时索要指令性及变更性文件，当发生纠纷时，也因无法举证而败诉。需要注意的是，并不是所有书面证据都具有法律效力的(如承包人擅自增加的施工内容)。有效证据的收集整理是对合同顺利履行的保证，也是构成合同有效性的补充。

三、工程造价条件下的施工合同管理措施

在新的计价模式下，对施工合同的管理要求更加严格了。在签订合同时，合同条款应周密、详实、严谨，不能给予模棱两可的解释，合同中的每一句话都有可能成为日后双方争论的焦点。合同签订后，合同的甲乙方必须对合同进行全过程的跟踪管理，严格按照各条款处理施工过程中遇到的工程款项拨付、设计变更、签证、索赔、工期延长等各式各样的问题，才能做好工程造价的控制工作。

(一)工程量清单计价模式下的合同管理措施

在签订合同时，招标人与中标人还应对清单项目以外的项目单价作出规定，一般来说，与清单项目相近或类似的，可调整相应项目的主材费用；找不到相近或类似清单项目的，可套用定额计算。在实际工作中，结算时中标人在套用定额计价时，往往将综合合价项目已有的临时设施费、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、预算包干费等重新计算，引起争议。为了避免这些争议，应在合同中对这些问题作出明确规定。为了有效控制工程造价，招标文件可以规定承包人以综合单价及综合合价的包干形式包工、包料、包质量、包安全文明施工、包工期、包总承包范围内工程验收和联合调试等。

单价及合价不因施工期间人工、机械及材料价格变化、施工条件变化、工程规模变化和政府造价管理部门调整各项收费等进行调整。为了防止综合合价项目漏项，可在招标文件中规定，凡在招标文件中未列出的综合合价项目，同时中标人又未在投标文件中补充的综合合价项目，且在招标图、招标文件、合同、施工组织设计和施工方案、为完成工程实体而采取的一切施工技术措施费等涉及与工程相关的其他一切费用均被视为已在合同综合单价内包括。

(二)实施阶段的合同管理措施

合同及补充合同协议乃至经常性的工地会议纪要、工程联系单等实际上都是合同内容的一种延伸和解释。应建立技术档案，对合同执行情况进行动态分析，根据分析结果，采取积极措施。

根据新颁《合同示范文本》对工程中的各项业务和意外情况处理时限的相关规定，承发包双方、监理工程师都应在合同要求的时限内履行各自的义务。否则，容易引起索赔。索赔是合同履行过程中一方主张权利的要求，在主张的同时要提供事实证据。根据事实证据和合同条款，另一方做出承认、部分承认并预以赔偿相应的工期和费用，当然也可以采取反索赔来维护自己的合法权益。但不是就同一个问题的推诿，而是找出对方违约的地方提出反索赔要求。

工程项目施工过程中经常会出现各种各样与合同约定不符合的情况，必须及时办理现场签证。由于签证是双方对事实意思表示一致的结果，可以直接作为追加工程合同价款的计算依据。目前存在签证缺少约束甚至一张签证单的结算造价就占合同价款的30％。因此要严格签证权限制和签证手续程序，提倡只签实际情况而不签造价。结算部门应严把审核关，拒绝不合理的现场签证。加强企业人员管理素质和业务能力培训。提高企业各级管理人员素质。只有具有一定的合同管理知识和造价知识，了解国家有关的法律、法规和政策，具有较高合同意识的人员，才能管好合同，用好合同，为企业的经济利益服务。工程项目，特别是大中型工程项目需要成千上万的人员参与建设，任何一层人员疏于合同管理或意识不强，都会影响工程项目的顺利实施。

四、结语

土方回填及围墙施工合同 篇10

施

工

合同

甲方：************有限公司

乙方：

签约时间：2009年 7月 1日

***********土方回填及周边围墙

施工合同

甲方：********有限公司（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海坡消防站土方回填及围墙施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：**************土方及围墙工程

工程地点：

工程内容：*********地块范围内土方回填、场地平整等土方工程所有内容及周边沿地块红线位置砌筑围墙

资金来源：发包人自有资金

二、工程承包范围

承包范围：*************地块范围内所需土方外购、土方运输、土方倒运、土方回填压实（回填土密实度要求达到93﹪以上）、场地平整、土方运输所需临时道路等土方工程所有内容及安全防护、临时设施及沿B-2-1地块周边红线位置砌筑围墙等（围墙断面以甲方提供的施工图为准）。工程量按实计算。

三、合同工期

开工日期：2009年 7 月1 日

竣工日期：2009年11月 29 日

合同工期总日历天数：150 天

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款及付款方式

本合同依据工程预算总价暂定为*******万元，大写：********元整（各项综合单价：回填土20.6元/ M3、围墙328.71元/M）。结算时除甲方认可的单价调整外综合单价固定不变，按现场实际完成工程数量据实调整合同总价。合同外项目套用2005年海南省建筑工程定额，2008年12月份三亚市信息价据实调整。合同签定后每月按完成进度的70﹪付款。工程完工甲方验收合格付至80﹪，经甲方上级部门委派审计单位审核后一次性付清余款。

六、承包方式：包工、包料、包机械。其中人工费、机械费、购买土方费、综合管理费、利润、临时设施费、夜间、雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、劳动保险费、定额管理费、税金、人工调整费、开工手续办理费、措施费、弃土石渣费、环境污染费、环境保护费、民扰费、扰民费、保险费、维护费、保修期修复费、税金

等所有政策性文件规定以及合同包含的所有的风险、责任和义务等各项应有的费用等所有费用均在合同价内包含，乙方不得以任何方式、任何理由向甲方提出索赔要求。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1．本合同。

2．双方协商同意的变更纪要、协议。

3．标准、规范及有关技术文件。

4．其他有关文件。

5．方格网图及高程测量表。

6．双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件应该互为补充和解释，如有不清或自相矛盾之处，以上列次序在先者为准。

八、双方责任：

1．乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工。乙方要对现场采取安全维护措施和施工安全标志，确保施工安全和当地人畜安全。乙方对所发生的一切安全后果负全责。乙方负责征地拆迁协调，对在施工过程中发生的一切征地拆迁协调费用由乙方负责。

2．甲方向乙方承诺按照合同约定的结算单价和方式、期限支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、违约责任：

1．除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则违约方应承担相应的违约责任。

2．乙方必须无条件按甲方规定期限完工，且必须按期完成甲方制定的节点计划，否则将给予相应处罚。

3．乙方因工作开展不利而造成节点工作严重滞后的，除按规定给予相应的处罚外，甲方有权提出单方面终止合同或更换承包方。

十、解除合同、争议处理方式

1、工程变更和工程签证执行甲方相关制度规定要求。

2、甲乙双方因工程质量、工程款支付或其他原因解除合同的，无论由何方提出解除合同，已完工程费用的清算程序为乙方先在合同约定时间内撤场，双方再核算已完工程量，核算在乙方出具完整有效资料后21日内完成，双方确认结算后3日内支付已完工程付款；合同解除后，乙方应妥当做好已完工程的移交工作，按甲方要求将自已机械设备和人员撤出施工场地。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

3、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

4、凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、合同生效与终止

1．合同订立时间：2009年7月1日。

2．合同订立地点：

3．本合同约定：本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，双方盖单位公章（或合同专用章），并经双方法定代表人及其合法的委托代理人签字后生效。合同内容全部完成，合同价款全部结清后本合同终止。

发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

围墙施工工程合同 篇11

甲方:六安新天地市政工程有限公司 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、行政法规,结合本工程具体情况,经双方协商、达成如下协议。:

一、工程地点:工业园六安新天地金属制品公司新建场地

二、工程承包范围:东南边及西边一段围墙施工,包括混凝土垫层,砖砌墙基、墙身、墙顶、粉刷等事项,尺寸详见图纸。

三、承包方式:乙方包工不包料(小型工具由乙方负责,机械设备和脚手架、脚手板由甲方提供乙方使用并由乙方保管,如丢失或人为损坏按实赔偿。

四、工程验收标准及结算方式:

1、符合国家验收规范要求及相关标准

2、按实际完成工程量(围墙中心线米数计算。经甲方验收合格后 , 乙方向甲 方报结算书, 由甲方审核后按实结算, 人工费单价为 元 /m(含浇筑自拌混凝 土垫层;材料场内运输;砌围墙墙基、墙身、墙垛、墙顶;侧面及顶面粉刷等 一切包干费用,不另计取其它费用 ,乙方不得有任何理由调整单价。

3、合同中未标出的工程细目,已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完 成该项未标出的工程细目,但不能得到工程结算和支付。

五、工期及付款方式 : 工期为 天。如因乙方自身原因不能按期完工,每延期一天按 500元 /天支付给甲方违约金,以此类推,从结算工程款中扣除。

工程竣工经甲方验收合格后付至工程结算价款的 %,剩余 %作为工

程质量保证金,保质期为壹年。

六、安全文明施工 : 施工中必须注意安全,做到文明施工,工完料尽地清,施工中乙方不得浪 费材料,如发现浪费材料,按浪费材料量及材料价格的 3倍进行处罚。乙方施 工中如发生伤亡事故,甲方协助乙方做好善后事宜,乙方承担全部事故责任和 经济损失。

七、违约责任 : 施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工,甲方有权要求乙方自甲方 发出的撤场通知起三日内自动撤场,且已完工程量不予结算。因乙方行为使得 无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损,乙方除需 自行承担其全部责任外,还应承担由此给甲方造成的一切损失,乙方保证甲方 发出撤场通知起三日内自动撤场,本合同自动失效。

八、其它 :

1、工程结算完后本合同自动失效。

2、乙方应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

3、本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后 与本合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字并盖章(或手印后生效。