售后安装承包商承包协议

售后安装承包商承包协议（通用12篇）

售后安装承包商承包协议 篇1

（2012）

甲方：

乙方：

乙方作为一家独立具备 空调、热水器、空气能、太阳能热水器、燃气灶、拖排 产品安装资格的单位，经甲乙双方协商，乙方愿独立承包甲方销售的 空调、热水器、空气能、太阳能热水器、燃气灶、拖排 等产品的安装及相关顾客服务工作，根据国家相关法律法规，具体协议如下：

一、服务内容

乙方对甲方指定区域内所有 空调、太阳能热水器、热水器、燃气灶、拖排、空气能 的安装，及其他售后相关工作负最终责任。

二、甲方责任

1、甲方根据产品和市场的需要，向乙方提供有关技术支持、配件支持和培训支持；

2、甲方根据《2012年顶豪电器服务管理手册》及正式下发的其他相关管理规定对乙方的服务进行考评，并按《2012年顶豪电器服务管理手册》中相应标准对乙方结算安装费，若标准有变动，需提前书面通知乙方；

3、因乙方违反本协议内容或甲方下发的《2012年顶豪电器服务管理手册》及其他正式下发的其他管理规定中的任何条款，经甲方两次书面警告而不予立即整改，甲方有权立即解除本协议且无需承担任何违约责任；

4、甲方无需经乙方事先同意，有权根据市场情况和销售需要，对《2012年顶豪电器服务管理手册》中的部分条款或下发相关文件、条件进行补充说明，但甲方必须将修改的内容及时书面通知乙方。

三、乙方责任

1、乙方在服务范围内负有维护甲方形象和声誉的义务；

2、乙方服务行为应符合国家、地方有关电器安装、维修操作规范和设备及人身安全要求，还应保证按甲方规定的安装、维修服务规范为顾客进行服务，并保证有足够的人力、物力满足服务工作需要。

3、乙方对其承包的商品产生的售前、售后安装的及时处理承担最终责任；

4、乙方对其下属的安装人员承担培训的责任，并无条件安排下属人员参加甲方安排的培训工作；

5、乙方同意按甲方下发的《2012年顶豪电器服务管理手册》的相关规定及甲方正式下发的其他管理规定开展售后安装工作，并接受甲方的监督和考核；

6、乙方在甲方将商品送达后，市区及相邻乡镇完成安装，偏远地区完成安装。乙方所有安装人员的行为均视为乙方单位的行为，因乙方及乙方下属安装人员未能及时安装而引起的退货或私自鼓吹顾客退货，乙方全额赔偿甲方的损失（计算方式为=售价－进价）；

7、乙方不得以甲方名义注册服务热线，也不得以甲方名义自行注册、开办、经营相关售后服务网站，如有违反，乙方按20000元/次向甲方支付违约金并撤销相关内容。情节严重的，甲方有权立即解除本协议且无需承担任何违约责任；

8、乙方所有安装人员的行为均视为乙方单位的行为。若因乙方及其工作人员的原因，导致用户投诉或发生有损甲方形象、信誉的事件，乙方应承担全部责任和损失。给用户或安装人员造成的人身、财产损失的，乙方自行承担，如因此导致甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担甲方被索赔而受到的所有损失（含甲方支付的赔偿金，甲方处理事故所支出费用等）；

9、乙方有责任每天向甲方反馈安装完成情况、商品质量信息；

10、乙方有责任及时处理因自身及其工作人员的服务行为所产生的纠纷，乙方无能力处理的特殊情况，须在安抚用户的同时，第一时间及时通知甲方，双方共同解决；

11、乙方必须诚信服务，严禁编造虚假安装结算单，严禁偷换商品及相关配件。一经发现，甲方有权依据相关管理制度对乙方进行处罚，性质严重的甲方有权立即解除本协议且无需承担任何违约责任；

12、乙方必须按照美的等品牌的安装标准、制度要求进行安装，因安装不规范造成的任何后果由乙方

自行承担，同时愿意接受甲方服务质量监督和稽查管理；

13、乙方同意在协议签订后天内在奉化工商局注册独立的经营单位，并将单位名称、银行账户告知甲方，乙方同意与甲方实行公对公的结算方式；

14、乙方同意在协议签订后的 3 天内支付甲方 30000 元作为服务押金；

15、乙方需向甲方提供附有各自安装人员名单。承包期内有变动的，需在变动后七天内向甲方提交。名单内容必须包括：姓名、电话、身份证号、家庭住址、现住地址、签名，并加盖乙方公章；

16交单而造成的无法结算，其损失自行承担，同时承担甲方的经济损失。

四、其他

1、乙方在安装甲方产品时，必须保证服务质量，安装时没有使用甲方专用配件造成产品事故和顾客索赔等事件，由乙方承担所有用户赔偿责任，且甲方有权根据情节对乙方进行每次5000元以上的处罚，情节严重者甲方有权立即解除本协议且无需承担违约责任，直至追究乙方法律责任；

2、乙方及其工作人员不按标准进行安装，因此产生的损失由乙方自行承担；

3、本协议签署后，除非不可抗力，对不遵守本协议条款而影响对方信誉并造成经济损失的，受损失的一方可向对方提出索赔，直至追究法律责任；

4、本协议未尽事宜，双方协商解决。如协商不成发生纠纷，由甲方所在地人民法院裁决；

5、本协议自年月日起生效，有效期至年月日止。在此期限届满前，双方未提出异议的，本协议在届满后自动续期三个月；

6、乙方同意未经甲方允许不得擅自将本协议内的业务转给第三方，一经发生乙方同意甲方有权立即解除本协议并没收乙方的服务押金且无需承担任何违约责任；

7、因甲方产品售后的特殊性，乙方同意在本协议终止后三个月，甲方返还乙方服务押金；

8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

服务电话：联系电话：

传真：手机号码：

售后安装承包商承包协议 篇2

随着国家节能减排的不断提高, 核电作为稳定、高效的清洁能源发展势头渐猛, 工程总承包具有优化资源配置、有利于控制工程造价、推动管理现代化等优点, 逐渐被引入核电建设领域。但总体而言, 我国核电领域工程总承包行业发展处于起步阶段, 存在标准不健全、大业主管理的思维没有及时转变、工程总包方实力偏弱等问题。本文将以工程实例, 从质量管理方面着手, 浅谈核电工程总承包的优势, 并且对存在的问题提出一些建议, 希望对后续项目的管理起到一定推动作用。

2 工程总承包模式概述

工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托, 按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行 (竣工验收) 等实行全过程或若干阶段的承包。程总承包企业可依法将所包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。

工程总承包是一种以向业主交付最终产品和服务为目的, 对整个工程项目实施整体构思、全面安排、协调运行的前后衔接紧密的承包模式。

核电站的特点是投资规模大 (一个100MWe机组在150~200亿) , 建造周期长 (60个月左右) , 系统复杂 (近千个) , 因此, 工程总承包的模式具有非常大的优势。目前国内核电站主要是EPC (设计采购施工) 模式, 逐渐向LSTK (交钥匙工程总承包) 过渡。

3 质量管理体系

按照导则HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》的意见, 参照IAEA50-C/SG-Q《核电厂和其他核设施安全的质量保证》和GB/T19023-2003《质量管理体系文件指南》的描述, 质保体系文件通常可分为两大类别、三个层次和四个种别。

两大类别:管理性的文件和技术性的文件。其中质保大纲、管理程序是管理性的, 其余工作程序、细则、图纸和工作计划与进度表等属于技术性的。

三个层次:第一层次是质保大纲, 第二层次是管理性的程序, 余下的第三层次即工作性的程序。第三层次内容很广, 包括工作程序、细则、图纸、质量计划、进度计划等。

四个种别:即质保大纲;管理程序;工作程序、细则、图纸;工作计划和进度表等。

4 施工质量控制过程

4.1 方案审批。

工程总包方依据程序要求在收到承包商报送的施工方案后依据图纸、技术规格书、进度计划要求等对施工方案进行审查, 侧重施工技术、质量控制要点、方法、工艺的先进性、可执行性, 方案的经济合理性以及工程质量的保证措施给与审查提出修改意见, 要求承包商修改、优化直至能够满足现场的施工需要和质量的保证。

4.2 质量计划。

质量计划是质控各方参与现场施工质量管理的依据性文件, 工程总承包方收到承包商报来的质量计划后对质量计划编制的全面性、设点的合理性、对重要工序的质量控制等进行审查, 对不合理的情况提出意见要求修改。修改完毕后进行选点, 选点完成由承包商按程序要求发质量计划控制点通知单通知各方进行质量计划的开启, 至此质量计划正式进入运行阶段, 依据质量计划通过质量计划控制点通知单参建质控各方按要求对现场工序给与检查与验收, 验收合格后予以签字放行, 使得工程质量得到有效的保证。

4.3 设计变更的现场实施和管理。

按照设计变更程序对现场设计澄清、现场变更进行管理。设计澄清要求 (CR) 、技术变更申请 (FCR) 的处理一般过程:现场承包商可提出CR或FCR, 并发送工程总承包方。工程总包方审查后, 转发给设计代表和原设计单位, 最后经工程总承包方审核, 由文档管理部门存档并发送给现场承包商, 同时抄送相关部门跟踪落实。工程总承包方、监理对设计/工程等变更类文件的实施进行监督;

4.4 施工工序控制。

在施工工序控制中, 由监理通过质量计划来控制, 在保证工程质量有序、有效控制的基础上, 始终保持足够的巡视检查时间。施工过程中各级专业检查人员, 坚持按程序办事, 加强日常巡检, 严格按现场管理程序和相关规范的要求进行监督, 确保物项施工质量。

4.5 最终质量的检查和不符合项的处理。

物项最终质量的检查确认也是质量控制的关键环节。严格按不符合项程序处理现场建安不符合项。首先由工程总承包方、监理公司组织对形成不符合项的物项进行检查并进行标识 (隔离) , 由施工承包商对不符合项进行分解, 由质保部门对不符合项进行分类。针对重要物项的Ⅲ类不符合项, 由工程总包方组织各方 (设计) 召开专题会对施工承包商提出的处理方案进行分析并确定;不符合项跟踪及验证:由工程总承包方、监理公司质控人员以及施工承包商根据制定的处理方案对不符合项部位的处理进行见证跟踪, 并形成相应质量检查记录;不符合项关闭:当物项处理完毕后, 由工程承包方、监理等监督方按照不符合项管理流程进行关闭。工程总承包方负责不符合项的处理方案的批准和处理效果验证工作。

4.6 质量验收。

在工程完成一定批量时 (检验批、分项工程等) , 质量控制人员及时对已完工程质量进行检查确认, 对分项、分部和单位工程等严格按照验收标准进行组织和验收。

5 评价

质量是企业的生命, 是企业发展的灵魂和竞争的核心, 产品的质量决定于过程质量, 核电的质量取决于建设的质量尤其是设备安装的质量。

上述第3节和第4节实际就是质量管理PDCA循环在核电质量管理中的典型应用: (Plan) 程序、方案、质量计划的编制; (Do) 程序、方案、质量计划的审核, 发布及实施; (Check) 总包方、监理包括施工承包方的质检依据已发布文件对施工过程及结果的检查; (Action) 不符合项的处理及经验反馈。

从核电建设的实例来看工程总承包质量管理的特点体现在:

a.专业性:从管理流程和人员上更专业, 更具有针对性;b.资源整合效率高:一般是多个项目管理, 更容易进行资源调配;c.有利于经验反馈:因核电设计较固化, 总承包方在一个项目出现的问题的解决措施基本适用于其他项目, 也有利于标准化管理。

但核电项目工程总承包模式在实践过程中同样存在一些问题, 如:a.管理流程较长, 业主在工程建设过程中参与度很高, 现阶段还做不到完全意义上的“交钥匙”工程, 总承包方受到掣肘较大;b.因工程总承包在核电领域起步时间短, 缺少一批既懂核电工程技术又懂管理的人才, 需要一个积累的过程;c.质量方面缺少统一的标准, 建设同样的机型, 不同企业管理的项目不符合项数量差距达到几十倍。

6 结论

工程总承包在核电行业是一个趋势, 特别是处于国内核电企业正努力打入国际市场的阶段, 只有管理水平与国际接轨, 才能健康得走出去, 避免重蹈一些行业赔钱赚吆喝的覆辙。

对如何在核岛设备安装质量管理方面更加完善, 提出以下几点建议:a.提高从业人员的专业水平, 重视培训工作;b.注意数据的收集, 在工程实践中逐步建立完善数据库;c.从设计、规范中明确质量问题的标准。

摘要：近些年, 中核集团、中广核集团等国内核电行业领军企业在核电站建设中逐步推行工程总承包管理模式, 怎样做好总承包模式的质量管理直接涉及核安全问题, 本文从核岛设备安装方面, 分析核岛设备安装质量管理过程。

关键词：质量管理,核电,设备安装,不符合项

参考文献

[1]成虎.工程项目管理[M].北京:高等教育出版社, 2004.

售后安装承包商承包协议 篇3

案 情

渠某与展甲是邻居，均系某村的集体经济组织成员。50岁的展甲无儿无女、体弱多病，且配偶在两年前因一场大病而去世，尚有年迈的、但一直卧病在床的75岁老母亲李某和不务正业、常常在外混吃混喝的弟弟展乙。渠某看展甲可怜，平时对展甲也是照顾有加。展甲为了晚年有人照顾，就希望与渠某订立遗赠扶养协议。2008年初，双方便找人起草了一份协议，该协议约定：展甲由渠某扶养，待展甲百年之后由渠某取得展甲6.06亩的家庭承包地经营权。该协议于1月19日在县公证处进行了公证。随后，渠某也是尽心尽力照顾了展甲的日常生活。

5年后，展甲因病医治无效去世。在外的展甲弟弟展乙得知其去世的消息后立马赶回家，与原告渠某因安葬及财产遗留问题发生了纠纷。展乙根据传统观点觉得“肥水不流外人田”，并坚持认为原告渠某不是展甲的继承人，无权获得该土地承包经营权，其土地承包经营权应由自己继承；而渠某认为双方签订的遗赠扶养协议合法有效，且经公证处公证，自己应当取得该协议约定的承包经营权。由于双方无法达成一致，无奈之下，渠某便起诉至法院，请求法院判令由自己继承展甲的6.06亩土地承包经营权。

法庭审理时，原告渠某诉称遗赠扶养协议内容系双方真实意思表示，具备主体合格、内容合法以及形式合法等条件，涉及到的土地承包经营权转让也是不违反法律强制性规定的，且经公证处公证，所以为有效协议。在展甲死亡后当然取得协议约定的土地承包经营权，而展甲的弟弟展乙无正当理由不顾其反对，擅自耕种本应由其经营的6.06亩土地，严重侵犯了其土地承包经营权。而被告展乙则辩称，遗赠扶养协议中关于土地承包经营权的遗赠本身就违反法律规定，原告渠某不可能继承该土地承包经营权，而展甲的承包地应由自己继承。

受诉法院经审理后认为，根据《农村土地承包法》以及最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，以家庭承包方式承包的农村土地承包经营权不发生继承问题，所以该遗赠扶养协议违背相关法律规定，确实无效，原告渠某不能取得该土地的承包经营权。而原告渠某以被告展乙侵犯其土地承包经营权为由，要求被告展乙停止侵害的诉讼请求，无事实和法律依据，不予支持。遂依法判决驳回原告渠某的诉讼请求。

戴勇坚

湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任

上海建纬（长沙）律师事务所主任

《国土资源导刊》法律顾问

律师分析

展甲与渠某订立的遗赠扶养协议受《合同法》调整吗？

《合同法》是调整平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。而根据《合同法》第2条，婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。所以本案中原告渠某与展甲订立的遗赠扶养协议并不受《合同法》调整。

那么该协议是不是就不受法律调整或保护了呢？当然不是，遗赠扶养协议是我国《继承法》确立的一项法律制度。我国《继承法》第31条规定：“公民可以与扶养人签订遗赠扶养协议。按照协议，扶养人承担该公民生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。”本案中，原告渠某与展甲订立的协议，属于遗赠扶养协议，应受《继承法》调整。

农村土地承包经营权能否受遗赠？

答案是否定的。原因如下：首先，根据《农业部关于发布审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的若干规定（征求意见稿）的通知》第34条规定：“家庭承包的，家庭成员之一死亡的，不发生土地承包经营权继承问题，承包地由家庭其他成员继续承包经营；家庭成员全部死亡，该土地承包经营权消灭；但承包地为林地的除外。”因此，若家庭成员死亡，还有其他成员的，则“继续”承包经营地，而不是作为死亡人的遗产发生继承，这样有利于稳定农村土地承包关系。所以本案中，对于展甲的土地承包经营权，不能发生继承，因为它并不是被继承人的遗产。那么对于渠某要求继承该家庭土地承包经营权这一主张，法律是不予支持的。

其次，根据《农村土地承包法》第31条规定，承包人应得的承包收益，依照《继承法》的规定继承。林地承包的承包人死亡，其继承人可以在承包期内继续承包。第50条规定，土地承包经营权通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的，该承包人死亡，其应得的承包收益，依照继承法的规定继承；在承包期内，其继承人可以继续承包。由此得知，只有林地承包经营权以及通过招标、拍卖、公开协商等方式取得的土地承包经营权在承包期内才可以继续承包；而且对于承包人死亡的，只有承包人的继承人才可以继续承包。所以回到本案中，原告渠某并不是展甲的继承人，是继承人以外的扶养人，连继承人资格都不具备，更无所谓“继续承包”这一说法了。

桥架安装承包协议书 篇4

发包方（甲方）： 承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本分项工程承包施工事项经双方协商达成一致，订立本合同，并认真履行。

1、工程名称：******

2、承包形式：包清工

3、承包范围：电气管道井内桥架安装。

4、结算方式：固定单价 元/米，竣工后根据完成工程量按实结算。结算造价=实际安装工程量*固定单价

5、工程进度：按甲方要求工期内完成承包范围内容，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

6、质量上：乙方保证工程施工质量符合设计要求，达到国家质量评定合格标准。如达不到质量要求必须在工期要求范围内进行整改，乙方承担其整改费用。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使甲方满意，确保竣工验收顺利通过。

7、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

8、文明卫生：现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不

吵，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

9、材料的使用：乙方按实际用量提报用料计划，最终结算超出实际用量的部分，甲方按购买价格的1.2倍扣回材料款。

10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同，合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付，并承担甲方实际损失的2倍。

11、付款方式：安装完成后付至结算总价的 %，竣工验收付至结算总价的 %，余款 %，待安装调试完毕后3个月内做出核实结果一次性付清。

12、其他未尽事宜，双方另作协商。

甲方代表： 乙 方：

安装工程承包协议书 篇5

乙方：

甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。

一、工程范围

1、 乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。

2、 乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。 ①.11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。

②.11#～23#楼弱电施工图以内安装内容(注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿所有线路)。

③.11#～23#楼水电图以内全部安装内容(包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线;空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责)。

④.室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。

⑤.乙方不负责室内、室外的消防系统的安装;但楼梯间灭火器由乙方负责安装 ⑥.施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理(临时用电、用水全部材料由甲方提供)。

⑦.主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。

⑧.主楼楼层内及室外的安装材料。甲方只提供主材(如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器)，其余辅材和机具一律由乙方负责购买(如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等)，但乙方所购买的材料必须质量合格，一旦甲方发现乙方使用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方承担。

⑨.乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责承担，还要受到经济处罚，(设计变更的除外)。注明：开槽必须使用机械开槽。

⑩.乙方必须按照设计图纸及国家现行的验收规范精心施工，不得随意更改设计进行施工。

二、工程质量：

乙方严格按图施工，工程按国家现行有关验收规范进行验收，工程并符合达到甲方要求工程质量等级。(达到现行工程质量合格标准)。

三、工期：

本工程开工日期为20xx年11月18日，整体工程竣工交付时间为20xx年11月18日。乙方应根据施工进度的需要，合理组织施工，若非乙方原因造成的工期延误或停工，与乙方无关。

四、分包价款结算方式

1、 承包方式：劳务单包(以施工图建筑面积包干)

2、 费用标准与结算方式：房屋工程按建筑施工图及20xx清单计价定额计算规则计算建筑面积;总平水电安装工程不计，另签补充协议。零星用工及零星工程安装20xx清单计价规则计取相应费用;

A、 单价按30元/m2计算(该单价包括职工劳保福利、工资及《劳动法》规定的节假日加班工资、管理费及本合同包含的所有施工内容)。此单价为固定单价，无论市场发生任何变化，均不再做调整。

B、 工程暂定总价：

(1) 总面积约4.5196万平方米

(2) 暂定总价=总面积×单价

(3) 总价约为人民币1355880元(大写：壹佰叁拾伍万伍仟捌佰捌拾元整)

3、 计量及付款条件

付款条件：由乙方根据甲方签证的工程量向甲方提出书面工程款申请表和金额，经甲方项目现场人员预算进行核实后报经各相关部门责任人签字并最终经公司负责人核实签字后方可支付工程款。

付款方式：基础工程完工业主付账后7日内支付合同暂定总价的10%;四层结构完工业主付账后7日内付合同暂定总价的20%;主体封顶业主付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;抹灰工程完工业主付款到账后支付合同暂定总价的15%;工程竣工验收业主支付款到账后7日内支付合同暂定总价的10%;工程竣工验收合格并工程结算审计业主支付到账后付到审计结算价款的97%。剩余的部分作为工程质量保修金，保修金按工程保修书退还办法退还。以上所称的业主付款到账是指本工程建设方或发包方向甲方支付包含乙方在内的应付工程款项。

4、 现场签证：合同单价中包含除工程甲方提供的材料以外的所有工程内容，施工过程中不发生配合工作所产生的任何签证涉及的费用;包括材料进场下车、保持施工现场安全生、文明施工等所发生的所有费用。

五、设计变更及签证

1、 乙方不得擅自变更设计，如果擅自变更设计应承担此跟业主造成的经济损失。

2、 施工过程中的设计变更及签证，涉及金额变化时，须有现场监理、甲方确认并共同签字，并报业主项目负责人签字方能生效;否则视为无效。

六、工期、质量工程控制违约责任：

1、 乙方未按施工要求施工，违反有关施工规范要求，甲方有权责令返工，达到施工图要求，由此对施工及质量造成的影响和损失由乙方负责。

2、 主体砼浇筑坚持各专业会签制度，同时乙方现场必须有管理人员值班监督并应指派专人对水电预留、预埋等隐蔽工程跟踪检查(特别夜间施工时)，若有违反每发现一次承担壹至贰仟元违约金。

3、 坚持以样板为准，若设计与样板不符合。应将情况报经甲方，经甲方同意后，甲方出具变更书面通知，其变更通知作为乙方修改、结算的依据。凡达不到样板标准的均视为不合格，由此造成的返工费用很热工期延误由乙方自行承担，并且乙方应承担伍佰至壹仟元的违约金，情节严重的另行重处，并承担由此造成的损失。

4、 外墙及室内给排水由乙方承担，发现一处不合格的，乙方承担20xx元的违约金，情节严重的另行重处，并承担由此造成的损失。

5、 在施工过程中，若乙方违规施工，不接受甲方现场现场监理正当管理，乙方承担贰佰元的违约金，并以传真等其他方式通知乙方相关部门，情节严重者停工整顿，工期不顺延。

6、 若乙方私自更换设计及合同要求的材料品种、厂家(如BV线、给、排水管)一经

7、 发现，材料立即退场，由此造成的损失及工期延误由乙方自行承担。

8、 乙方应设专职质检员积极配合现场监理对每到工序的检查及复核，若不配合，暂缓该阶段工程款的拨付、

9、 乙方应定期有管理人员组织过程质量大检查，并邀现场监理及甲方管理人员，对检查所发现的问题特别是隐蔽部位，立即进行整改，整改结束，书面报告甲方工程部确认;若未及时整改，现场监理将上报工程部，工程部核准后将下发停工整改通知书，工期不顺延。

水暖安装工程承包协议书 篇6

甲方：____________________________________________(以下简称甲方)乙方：____________________________________________(以下简称乙方)

为加强工程管理，规范市场秩序，保证工程顺利进行，现有甲方将_______________工程水暖安装分项工程分包给乙方。双方本着公平、公正、平等、自愿的原则，达成如下协议

一、承包内容;

1、图纸设计要求及工程规范规定的全部水暖安装工程。

二、承包形式：

1、以包人工费、包材料方式、安装费用___________元/㎡。

2、更变工程按实际面积计，相同价格在结算时作调整。

三、工程量计算方式：

由甲乙双方共同协商。

四：甲方责任：

1、甲方应给乙方提供住宿及生活区场所，配合乙方办理有关暂住证手续，但费用由乙方负责承担；柴伙费按乙方总产值的1%计取，在结算时一次扣除。

2、甲方提供乙方直接用于工程的材料。如：给排水管件及相应配件。按照工程进度，及时提供配合乙方云至合理地点，以利于现场施工。

3、甲方一个协助乙方办理工伤事故保险手续，但费用由乙方负责，相关收费按市政府行政部门的收费标准，凭收费票据在乙方工程进度款内扣除。

4、甲方应按照协议规定及时支付乙方工程进店款。

5、甲方在现场配置技术、管理人员，解答乙方在施工中遇到的技术疑点，指导乙方施工管理。

五、乙方责任：

1、乙方必须熟悉施工规范，严格按照图纸、施工规范及甲方技术人员的书面《施工工艺要求》、《质量、安全、文明施工交底》施工，乙方若有不同看法按本项第3条办，但必须经甲方现场施工员同意，书面签章确认，并附新的工艺要求、质量、安全、文明施工交底。在保证工程质量及安全的前提下，公司推广新技术、新工艺、新成果，并对有贡献的提供者给予一定的经济奖励。

2、乙方所聘请的工人，必须具备合法的身份证件，不得录用无身份证人员及童工，若有少量暂无身份证的，应有乙方负责人担保，乙方负责人对担保人在合同期限的行为负联带责任。

3、乙方必须加强工人的安全生产、文明施工、遵纪守法教育、服从甲方管理人员的统一指挥，遵守公司的各项规章制度，乙方若在施工中与甲方管理人员有不同看法，应与甲方管理人员探讨、沟通、无法达成共识的，应向上一级领导部门汇报解决，若既不汇报又不执行甲方管理人员指挥的，甲方有权责令乙方停工、整改，造成损失的由甲乙方负责。

4、乙方在施工中若雨其它班组及乙方内部人员发生纠纷的，应汇报甲方管理人员解决，不得在工地范围及甲方负责范围内打架。否则，凡参与打架人员每人每次罚款200—1000元，构成犯罪的交公安部门处理。若在施工过程中出现工伤事故，应由乙方负责人协同保险机构进行处理，所发生的一切后果乙方负责。

5、乙方必须加强工人的遵纪守法教育，遵守公司的各项规章制度，乙方应教育每个工人必须遵守公司的各项规章制度，服从甲方管理人员的统一指挥。否则，甲方有权要求乙方对不服从甲方管理的乙方人员责令退场；若乙方不执行甲方要求，甲方有权终止合同按中途退场处理。

6、乙方所需材料，必须提前一周书面填写中购单给甲方现场施工员，以便甲方有充足的诗句选购，否则由此引起的损失由乙方负责，同时乙方应对所用材料负责到场后的卸货、堆放。

7、工程完工后，乙方必须将所使用材料分类堆放到现场红线内甲方指定的地点。

8、乙方进场施工人数及进度要求：

（1）人数要求：___________人。

（2）进度要求：按照甲方要求进度安排。

9、质量要求：

达到图纸设计要求及国家规范规定的合格标准。

10、乙方若因工期及工程质量达不到甲方要求。甲方有权责令乙方整改、增加人员。若乙方仍未达到甲方要求的，甲方有权另派其它班组插进乙方所做的部分或全部工程，由此而产生的一切增加费用及工期损失由乙方承担（含令请班组价格高出乙方承包价格）。

11、乙方原则应亲自督驻本工地并在生活区常住，若因其它原因不能亲驻的，乙方应委派代理人（中途尽量避免更换代理人），乙方（或其代理人）在有乙方人员作业时，不得随意外出、离开现场，若有特殊原因需要外出，应征得甲方施工员同意，并委派第二代理人，外出三天以上的，应征得甲方项目经理同意，委派代理人应当面交给甲方管理人员，代理人承

担乙方所有义务及责任。

12、乙方中途不得私自退场，否则按中途退场结算，所有中途退场结算，只付给乙方所完成合同工程量的70%（以分缝/层为单位，完成并清理经验收合格的为合格工程量），并扣除因乙方退场变换班组造成的一切损失。（含工期及令请班组价格高出乙方承包价格引起的损失）。

六、付款方式：

1、乙方应在每月的10日、25日前向甲方申报当前所完成的工程量，以每分缝，或单栋的层为单位计算，由甲方施工员验收合格确认后在每月15日、30日（节假日、星期

六、日顺延至正常工作日）向乙方各支付一次工程进度款。

2、乙方必须做到工完场清，未做现场清理的不列入进度款支付的计算工程量范围。

3、若乙方未向甲方提供所完成的工程量申报或经甲方验收不合格，现场未清理，甲方有权拒付工程进度款或视实际情况按乙方实际开工人数计，每人每天支付生活费壹拾元，以后在工程款中扣还。

4、按实际完成工程量计算。

七、劳资纠纷：

1、甲方有权随时要求乙方出示工程进度款的用途，有权向乙方工人公布详情，乙方应有足够的经济实力来作为承包工程的先决条件，根据工人实际情况，及时给工人发放工资，避免不必要的劳资纠纷，乙方收到本工程的进度款更不可挪用它用。

2、乙方若因资金困难，应对工人做好思想工资，保证不产生劳资纠纷，若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失（包括工程进度，解决劳资纠纷的所有费用）由乙方承担。

八、关于特殊情况：

1、因政策、建设方及不可抗拒的因素造成工程停工的，甲方对乙方完成的工程按合同单价进行结算退场，同时终止合同；未完成的工程若在合同期内复工，甲方可以优先考虑在执行原单价的基础上由乙方继续承包。

2、乙方不能以甲方提供材料为借口交付不合格工程。

九：其它：

1、乙方所用材料必须及时清理、维护、工程全部完成后分类堆放到甲方指定的位置并交甲方施工员确认，否则，按乙方完成总产值5%结算时予以扣除。

2、公司、项目部及监理例会提出施工控制方法及要求，一经会议确定必须无条件执行。

本协议自签字之日生效。工程完工全部工程款结清后自动作废，希双方共同遵守，否则承担法律负责。

甲方：

甲方签字：

乙方身份证号码：

乙方地址：

乙方签字：

乙方身份证复印件粘贴处：

建筑安装工程承包协议书 篇7

发包方：_________________________(以下简称甲方)

承包方：_________________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本协议，并严肃履行。

第一条 工程项目

1.工程名称：____________________________________

2.工程地点：____________________________________

3.工程编号：____________________________________

4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_________平方米。

5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_________元，其中：人工费_________元。(各单项工程详见工程项目一览表)

第二条 工程期限

1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本协议工程开竣工日期如下：

全部工程自______年_____月_____日开工，至______年_____月_____日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)

2.施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。

3.在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。

(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者;

(2)因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者;

(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。

第三条 物资供应

1.全部工程所需的物资按下列第(_________)项供应方式办理。

(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂使用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。

(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供 应到现场或指定的加工地点。

(4)其他方式：____________________________________

2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。

4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求，必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。

5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。

6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。

第四条 工程款结算

1.全部工程造价的结算方式按下列第(_________)项规定办理。

(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。

(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。

(5)招标的工程，按中标的价款结算。

2.工程款拨付与结算办法，按现行规定办理(详见附件)。

第五条 施工与设计变更

1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。

2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失，应由责任方负担。

(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。

(3)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。

(4)在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以自行检查，填写隐蔽工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

4.甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。

第六条 竣工验收、结算与保修

1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。

4.在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时， 乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件：

(1)增减变更文件和其他洽商记录;

(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3)工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。

8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)

9.工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第七条 违约责任和仲裁

1.由于乙方责任未按本协议规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。

2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另订协议。

4.建筑安装工程承包发生协议纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

第八条 附则

1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包协议(附施工图预算)送市建设工程协议预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

2.在本协议签订之前，双方签订的施工准备协议(工程协议书)，可做为本协议之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。

3.招标工程，按《_________市建设 工程招标、投标暂行办法》签订协议。

4.双方商定的其他事项：________________________________________

第九条 协议份数及有效期限。

1.本协议一式_________份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

2.本协议自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方(发包方)(盖章)：_______________

代理人(签字)：_______________________

工程负责人(签字)：___________________

单位地址：_____________________________

开户银行：_____________________________

帐号：_________________________________

电话：_________________________________

_________________年________月________日

签订地点：_____________________________

乙方(承包方)(盖章)：_______________

代理人(签字)：_______________________

工程负责人(签字)：___________________

单位地址：_____________________________

开户银行：_____________________________

帐号：_________________________________

电话：_________________________________

_________________年________月________日

签订地点：_____________________________

附件

1.工程项目一览表。

2.全部施工图纸。(协议正本有此件)

3.施工图预算。(协议正本及建设银行有此附件)

4.甲方负责供应的材料、设备一览表。

5. 有关协议：_______________________________。

售后安装承包商承包协议 篇8

承 包 协 议

甲方：镇雄县中屯中心学校

乙方：胡杰

经双方协商，就镇雄县中屯中学生物实验室安全防护工程安装施工达成如下协议：

一、工程范围：乙方包工包料，安装镇雄县中屯中学生物实验室安全防护工程安装施工。

二、合同期限：全部工期为5天，从双方签订合同之日起，按日历天数计算。

三、承包价格及付款方式：防盗窗两道,每道90元,铝合金窗每平方米140元,不锈钢防护栏每延长米150元,不锈钢楼梯扶手每延长米130元，款项完工验收合格后一次性付清（按实际安装验收结果结算）。

四、责任和义务：

甲方：

（1）负责向承包人提供必要的施工场地和配套的电源。

（2）负责对工程质量和进度进行现场监督和指导。

（3）负责及时结算工程款。

承包方：

（1）负责按时开工，及时交工。

（2）负责施工人员的安全。

（3）负责工程完工后的维修。

（4）必须按甲方技术要求施工，保证式样、规格尺寸一致。防盗门铝合金窗符合国家标准。

（5）必须按甲方确认的材料规格用料，保证管径、管壁厚度符合用材要求。

（6）不锈钢焊接口为全口径满焊，不得漏焊。焊口必须平整，焊口表面作打磨处理，不能有毛刺，要有较高的光洁度。不锈钢表面不能有划痕及凹凸。地脚安装必须牢固。与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。楼梯转角处转弯自然、匀称，弧形角度统一。

五、材料要求

此合同全部用料均为优质不锈钢料（国标）。材质为202，管壁足0.8㎜，立柱管径ф51㎜，扶手管径ф63㎜，横撑管径ф51㎜。

六、保修期和保修范围:

（1）保修期三个月。

（2）保修范围：因安装或焊接不牢造成的倒、斜、螺丝脱落等。

（3）非保修范围：因甲方施工过程中人为或机械损坏，因其它不可抗拒的因素。

七、其它未尽事宜双方协商解决。

甲方： 中屯中心学校

签约代表人：

乙方：身份证号

签约代表人：

售后安装承包商承包协议 篇9

补 充 协 议

甲方： 湖南白沙物流有限公司

乙方： 湖南金智高科技发展有限责任公司

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2012年12月18日 签订之《视频监控系统设备采购及安装施工承包合同》中的定义相同。

鉴于：

甲方和乙方于于2012年12月18日 签订之《视频监控系统设备采购及安装施工承包合同》，因相关施工或设备进行了相应调整，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中需特别说明的事项特订立以下补充协议。

合同内容补充说明：

1、闭路监控系统按原合同计划使用公司办公楼3楼监控室原有的老显示器，但由于这次新安装及更换均为高清摄像头和高清硬盘录像机，原有的显示器无法与新设备匹配显示高清图像，请求新增高清监视器4台及增加相关监视操作台2张，工作椅2把。预计资金约37000元。

2、按照新的安全要求整个白沙物流办公区域要做到监控无死角无盲区，而原有的监控设备数量有限存在盲区需增加9台高清红外枪机。预计资金约47000元。

3、在施工中由于原有监控设备有部分摄像头老化，摄像头无法工作，但是线路仍然正常，故此请求新增更换12台红外摄像机，预计资金约18600元

4、三棍匝门禁系统的出入信息无记录，需在大门出入访客系统进行联网记录，所以申请新增联网主板1块。预计资金约11700元。

本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作补充的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本补充协议以及原合同的最终价格均以工程竣工后第三方审计确认价格而定。

售后服务承包合同 篇10

甲方以现金或任何转账类方式向乙方支付总 元，在合同开始之日起 日内甲方支付乙方总额的 %，其余部分可每年年底结余，不得拖欠。另外甲方向乙方每月支付电话费用 元。

4、甲乙双方责任

(1)为承包范围之内的所有甲方客户提供免费的上门维护服务，不得收取任何费用，以及索取客户物品。

(2)乙方向甲方客户承诺时间内必须上门维护，不得让客户对甲方不满。

(3)保证电话正常开机(特殊情况除外)，以保证甲方客户的服务能够正常进行。

(4)乙方不得透露甲方客户信息给他家。

(5)甲方不得在合同期间与他人另行合作，如要更换合作人，须提前通知乙方知会。

(6)甲方为乙方提供客户正确信息，以免乙方因信息错误而延误时间。

(7)甲方不得以任何借口拖欠乙方工资，须按合同规定时间正常支付。

(8)甲方不得指使乙方履行不在合同规定之内的任何事项。

(9)甲方向乙方提供维护所需耗材，所赚利润归甲方所有。

(10)甲方店内店外分开执行，店内为甲方范围，店外为乙方负责。

5、其它事项

本合同经甲乙双方协商订立，未尽事宜由双方另行补充。 本合同自双方签字之日起生效。

本合同一式两份。甲、乙双方各一份，两份合同都具有法律效益。

甲方签章： 乙方签章：

年 月 日 年 月 日

售后服务承包合同范文三

甲方：居诺半导体设备(上海)有限公司

乙方：

甲方本着与乙方互惠互利的原则。从签订本合同日期开始甲方按以下方式为乙方服务。 包括从日本juno公司购买的设备，以及超过保修期的设备。

一、巡回售后服务内容：

巡回服务次数： 一年两次，第一次3-4月，第二次9-10月。

对检测超过标准误差的设备进行校准工作。

对本公司全部设备的检修。

软件的免费升级。

二、日常服务 对日常损坏的部件及板子免收人工费免费修理一切损坏的板子，客户把要修的板子邮寄到上海，根据情况甲方修好后会把板子再邮寄给乙方。往返邮寄费用由乙方承担并且收取实际更换材料费。只收取维修过程中实际损坏的材料费，按实际费用收取，价格单在甲方网站上已经公开。

甲方提供代用板卡，待维修好后，代用板卡收回。往返邮费有乙方承担。

甲方提供修理报告。

如果要求上门服务的，乙方需要支付实际交通费、住宿费200元/天/人、出差津贴100元/天/人;以及维修器件费用。

对ab-1000做免费的校准。

三、收费标准：

一般客户1-25台 100元/台/月

普通vip客户26-50台以内90元/台/月 。

银vip客户51台-100台以内80元/台/月。

金vip客户101台以上的70元/台/月。

四、收取服务费时间： 每年2次，3月份一次，9月份一次

五、乙方提供给甲方本公司设备的全部序列号，并按时缴纳服务费。

管道安装承包合同 篇11

（管道安装）合同编号：XX-01 甲方：

乙方：（承包人）

根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称：XXXXXXXXXXXX工程 第二条 工程地点：XXXXXXXXXXXX厂内 第三条 签订地点：XX市

第四条 工程范围内容及承包方式

一、工程范围内容：

1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装；所包含的管托的制安；

2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷；

3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理；

4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量；管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行；管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格；

5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。

二、承包方式：本工程采用如下包干方式

1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。

2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运（只包人工费用）、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等；施工人员食宿差旅费用（甲方提供住宿房间）。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。

第五条：工程工期要求：

1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工（大工）3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。

2、本工程暂定2011年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。

3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。

4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲 1 方造成的其它一切损失。

第六条：工程造价及结算

1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：XX元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求DN25管道为1寸，DN200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。

2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费；工程赶工、少量的停工误工费用；安装工作与其它施工间的交叉配合费用；管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。

3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。第七条：工程质量和检查验收

1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。

2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。

3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。

4、为保证工程质量，本工程绝不许乙方再分包或转包。

5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。

6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用（只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责）。

第八条：甲方责任

1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。

2、按时供应主材、设备、配件。

3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。

4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。

5、及时协调好对内对外等各方面的关系。第九条：乙方责任

1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。

2、负责现场动火点作业的监护（监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗）；现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。

3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。

4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。

5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场，并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育，取得进场证后，方可进场施工；并随时接受石化厂内的检查管理，乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。

6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料，提供主要施工使用机具详细资料，经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书，并复印给甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符，弄虚作假的，乙方同意承担全部不利后果。

7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。

8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果，除按规定责令限期及时纠正外，项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。

第十条：施工纪律和规定

1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作，紧密奋战，绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为，更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系，如有发现，即作违约处理，并进行罚款。

2、承包队进入工地现场，必须遵守公司纪律，严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者，或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者，现场经理提出更换队伍的，乙方同意无条件撤场，并承担违约责任。对不服项目部管理的工人，现场经理有权勒令其离开工地。

3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意，乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施，擅自撤人的，一人次罚款500元人民币。

4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度，提出付款申请表报公司批准后支付；原则上乙方到场施工后，根据工程进度完成情况，再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人（或书面委托的代理人）亲自办理手续。

5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套，焊工必须配备保温筒，管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。

6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节，按重置价赔偿，遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料，除向责任人追回损失和进行教育外，由其承包人负连带责任，发现一次罚款二千元，在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。

7、承包人必须服从项目经理的整改安排，不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量，项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成，乙方同意支付由此产生的全部费用。

8、承包人在工程完工后，结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备，项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。

第十二条：安全文明施工：

1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚，情节严重者可勒令当事人离开施工现场。

2、乙方必须文明施工，按时清理现场，按要求堆放材料，边角料及时清理归堆。如果管理不到位，乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出 处罚，并安排其他人员来完成，乙方同意承担由此产生的全部费用。

3、乙方必须服从工地的统一管理，遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定，乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带，且安全带必须系在固定的物件上，否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。

4、为提高公司的整体形象，现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服，乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用，当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。

5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。

6、乙方应建立防火和施工安全防护措施，遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则，由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。

7、乙方在施工中发生任何安全事故，要立即书面报告甲方，所造成经济损失和安全责任，除乙方能证明是甲方直接原因引致外，均由乙方承担。

8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时，乙方应承担全部的经济责任。

第十三条：违约和返工：

1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量，或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付，甲方有权提前或及时终止本合同，找其他职工来完成，乙方同意无条件地服从，发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失，乙方同意全部承担。

2、乙方因施工质量达不到设计和规范的要求造成返工，乙方同意承担由此发生的所有工料费用和给甲方造成的一切经济损失费。

3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任，或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的，乙方同意100%赔偿全部费用。

4、乙方违约，甲方据此可采取：要求停工整顿，直到甲方满意为止；终止合同；其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施，由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。

5、由于乙方原因，致使甲方无法收取到业主工程进度款的，由乙方承担责任。

第十四条： 本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时，提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。

第十五条：本合同一式两份，双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。

甲方合同主谈人： 乙 方（承包人）：

日 期： 日 期:

甲方现场代表联系电话: 联系电话:

压力容器制作报价单

一、压力容器设备制作承包单价：

1、不锈钢制作：4500元/吨；

2、碳钢制作：3500元/吨

二、压力容器设备制作承包方式：

1、以上单价包含人工、食宿费用；

2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用；

安装门窗承包合同 篇12

为了明确建筑单位和施工单位的经济责任，分工协作，互相配合，互相促进，共同努力完成施工任务，有建设单位和施工单位协商签订本合同。

甲方：鸿畅二中乙方：杨国超

一、工程名称：鸿畅二中宿舍楼大门安装及宿舍门窗更新

二、工程地址：鸿畅二中院内

三、工程范围：学生宿舍安装大门五付，女生宿舍门窗更新，计24个

教职工宿舍窗户更新，计10个

学校大门维修

四、工程承包价：贰万陆仟柒佰肆拾捌圆整（26748.00元）

五、工程期限：自2013年7月30日起至2013年9月15日完

成全部工程

六、付款办法：工程完工后，经甲方验收后一次性付清

七、安全生产：施工安全问题由乙方负责

建设单位：施工单位：

负责人：负责人：